文档介绍：酒店宾馆装修合同
开工前三日工程进度过半双方验收合格| 支付元|-----------工程进度过半指:________________________________________。其他支付方式:_______________________________________。11。2 工程验收合格后,承包人应向发包人提出工程结算,并将有关资料送交发包人。发包人接到资料后____日内如未有异议,即视为同意,双方应填写工程结算单并签字,发包人应在签字时向承包人结清工程尾款。11。3工程款全部结清后,承包人应向发包人开具正式统一发票。第十二条违约责任12。1合同双方当事人中的任何一方因未履行合同约定或违反国家法律,法规及有关政策规定,受到罚款或给对方造成损失的均由责任方承担责任,并赔偿给对方造成的经济损失。12。2 未办理验收手续,发包人提前使用或擅自动用工程成品而造成损失的,由发包人负责。12。3因一方原因,造成合同无法继续履行时,该方应及时通知另一方,办理合同终止手续,并由责任方赔偿对方相应的经济损失。12。4发包人未按期支付第二次工程款的,每延误一天向对方支付违约金____元。12。5由于承包人原因,工程质量达不到双方约定的质量标准,承包人负责修理,工期不予顺延。12。6 由于承包人原因致使工期延误,每延误一天向对方支付违约金____元。第十三条合同争议的解决方式本合同在履行过程当中发生的争议,由当事人双方协商解决;也可由有关部门调解;协商或调解不成的,按下列第____种方式解决:提交________仲裁委员会仲裁;依法向人民法院提起诉讼。第十四条几项具体规定14。1因工程施工而产生的垃圾,由承包人负责运出施工现场,并负责将垃圾运到指定的地点,发包人负责支
付垃圾清运费用________元。14。2 施工期间,发包人将外屋钥