文档介绍：光伏电站施工合同发包人:以下简称甲方承包人:以下简称乙方根据中华人民共和国颁布的《合同法》要求,为了确保分布式光伏电站顺利完成,为明确甲乙双方责任、权利和经济关系,鉴定本合同双方共同履行。工期(根据业主方及建设单位书面通知为准)开工日期:并网日期:竣工日期:分包项目:1、打锚杆桩洞:/个2、挖锚杆桩500大基础平台:/个3、插锚杆及灌锚杆水泥浆:/个4、挖300大纯泥锚杆桩洞:/个以上所包项目,承包方:自行负责,机械设备所有费用,包括:柴油、钻头、钻杆及机械维修等一切费用。承包方在施工期间发生一切人员伤亡事故,均由承包方自行负责。施工质量和质量检查承包方应对施工质量全面负责,施工必须严格按施工图所提要求和标准进行施工。2、发包方确定不合格的工程,承包方必须返工,费用由承包方自行承担,如果因此引起工期延误,承包方应无条件赶工完成。3、如有施工现场变更项目,由建设方书面通知为依据,另行增补。四、付款方式:承包方在施工期间由甲方提供日常生活费用。工程竣工,依业主方付款方式对承包方支付工程款。违约责任在本合同履行期间,承包方中途停工及退场和其它原因,,不听从甲方施工安排等,造成工期延误及经济损失应由承包方承担一切责任,如强烈要求退场者按所做工程量50%结算,。如有未尽事宜,甲、乙双方本着友好协商的原则处理,如无法解决,甲、乙双方可向人民法院起诉。本合同一式二份,双方签字盖章生效。甲方(签章):乙方(签章):联系电话:联系电话:身份证号码:身份证号码:签订日期: