文档介绍：广告合同签署
篇一:签订广告合同应注意事项
签订广告合同应注意的主要事项
1、合同应具备主要要素:合同内容清楚明白、合同金额大小写必须一致、合同履行期限、付款方式及进度、发票的提供、双方权利义务其他特殊约定(包括知识产权的归属问题及保密条款的约定等)、双方公司全称、合同签订日期、双方经办人签字、留电话、双方公司公章。
2、双方在合同履行期间因故停止合作,必须马上签订终止协议;双方在合同履行期间因故有变动或增减事项,必须马上签订补充协议。
3、设计合同特别注意添加事项:双方应在严格遵守《广告法》及版权的前提下制定广告方案,若因广告发布方侵权或违反《广告法》所出现的一切经济、行政责任与广告客户方无关,由广告发布方负责。
4、广告发布合同特别注意添加事项:
报纸、广播、电视等:双方应严格遵守《广告法》,广告发布方有权审核广告客户方的广告内容及表现形式,经广告发布方审核发布后的广告若出现违反《广告法》的内容及表现形式而引起的一切经济、行政处罚等相关责任与广告客户方无关,由广告发布方负责;广告发布方应确保广告发布行为的合法性。
5、广告制作合同特别注意添加事项:
展板、印刷品、路牌、围墙等:双方应严格遵守《广告法》,广告发布方应按规定办理工商、市容等主管部门的相关审批手续,若因
手续不全而引起的行政、经济处罚与广告客户方无关,由广告发布方负责。
广告路牌合同应注意添加:
(1)广告发布方所立路牌因安全问题所产生的一切人身、财物损失等与广告客户方无关,由广告发布方负责。
(2)路牌内、外打灯所引用电源由广告发布方自行解决,产生协调、电费等一切费用均包含在合同金额内,广告客户方不再另付费用。
(3)广告牌的验收及维修约定。
(4)应注意路牌未到期停止发布双方的权利义务等约定。
篇二:广告制作签订合同
制作协议书
甲方:
乙方:
甲方委托乙方承包本施工,为明确双方权利和义务,经甲乙双方公平友好协
商,签订以下协议:
一、工作内容及要求:
、乙方应根据甲方要求
、工作期限:乙方应在XX年月日前完成(如遇天气、甲方支付款项未按合
同付款时,不可抗拒因素除外)工期顺延。
二、双方的权利和义务
、甲方权利义务:
、在乙方制作中,甲方应当对其安装工作提供便利;
、甲方应按约定时间支付款项;
、甲方负责选址,提供场地电源配合乙方施工制作。
、乙方权利义务:
、乙方应当保证其交付的工作成果能够通过甲方验收(甲方应在一个星期内验收,逾
期视为合格),质量保证期一年(人为造成和不可抗拒因素除外);
三、价款及付款方式:
、此次需制作的项目价格:
、合同签约后,按以下方式付款:
、本项目总造价为人民币元,签订合同时支付定金30%,为人民币元;
、甲方在乙方材料到现场未安装前付给乙方总造价格50%,为人民币
、甲方在本项目全部竣工验收后付给乙方总造价格20%,为人民币
四、违约责任:
、甲方应履行权利义务,按合同进度付款,如有违约所造成的工期延期或中途停工,
则工期应顺延,因甲方单方原因无法履行合同时,甲方应赔偿乙方所造成的材料款及人工费;
、由于甲方自身因素造成工程未能按期完成,造成乙方因停工、窝工所造成的损失,
甲方应每天支付乙方300元。
、由于乙方原因导致延期开工或中途停工,除顺延工期外,乙方补偿甲方因停工、窝工所造成的损失,每停工或窝工一天乙方应付甲方人民币300元;
、因一方原因,合同无法继续履行时,应通知对方办理合同终止协议,并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。
五、其他:
、本协议未尽事宜,双方应友好协商解决,无法协商解决的,任何一方可向有管辖权的法院提起诉讼。
、甲方未付全部货款前,货物的所有权归属乙方所有,乙方有权力收回货物。
、本协议共两份,甲方执一份,乙方执一份,具有同等法律效力。
甲方: 乙方:
代表人:代表人:
签字: 签字:
日期:年月日日期:年月日
篇三:XX年广告投放协议(与广告公司签订的协议)
广告投放协议
甲方:乙方:
甲乙双方经友好协商,本着平等互利、公平合理、诚实守信的原则,根据《中华人民共和国合同法》
的规定,就甲方委托乙方承做店招及其它广告等事宜达成如下协议:
一、协议期限及制作区域
本协议有效期从XX年1月1日至XX年12月31日,授权制作区域为市区域。
二、材质及价格
其它材质。
说明:
1、以上各种材质价格包括设计费、制作费、运输费、安装费用、维护费,且均为含税价;
2、面积计算方式为可视面积,即只计算画面面积,侧面包围及延展部分不计算面积。