1 / 17
文档名称:

建设工程勘察合同书.doc

格式:doc   大小:30KB   页数:17页
下载后只包含 1 个 DOC 格式的文档,没有任何的图纸或源代码,查看文件列表

如果您已付费下载过本站文档,您可以点这里二次下载

分享

预览

建设工程勘察合同书.doc

上传人:lidaojuna2 2019/5/24 文件大小:30 KB

下载得到文件列表

建设工程勘察合同书.doc

文档介绍

文档介绍:建设工程勘察合同书篇一:建设工程勘察合同范本建设工程勘察合同(岩土工程勘察、水文地质勘察(含凿井)工程测量、工程物探) 工程名称: 工程地点:勘察证书等级: 发包人:住址:法定代表人: 勘察人:住址:法定代表人: 发包人委托勘察人承担任务。根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法规规定,结合本工程的具体情况,为明确责任,协作配合,确保工程勘察质量,经发包人、勘察人协商一致,签订本合同,共同遵守。第一条工程概况(一)工程名称: (二)工程建设地点: (三)工程承包范围及内容: (四)工程立项批准文号: (五)工程勘察技术要求: (六)资金来源: 第二条发包人应及时向勘察人提供下列文件资源,并对其准确性、可靠性负责。(一)提供本工程批准文件(复印件),以及用地(附红线范围)、施工、勘察许可等批件(复印件); (二)提供工程勘察任务委托书、技术要求和工作范围的地形图、建筑总平面布置图; (三)提供勘察工作范围已有的技术资料及工程所需的坐标与标高资料; (四)提供勘察工作范围地下已有埋藏物的资料(如电力、电讯电缆、各种管道、人防设施、洞室等)及具体位置分布图; 第三条勘察人向发包人提交勘察成果资料并对其质量负责。勘察人负责向发包人提交勘察成果资料份。第四条开工及提交勘察成果资料的时间和收费标准及付费方式: (一)开工及提交勘察成果资料的时间 ,年月日提交勘察成果资料,由于发包人或勘察的原因未能按期开工或提交成果资料时,按本合同第六条规定办理。 ,如遇特殊情况(设计变更、工作量变化、不可抗力影响以及非勘察人原因造成的停、窝工等)时,工期顺延。(二)收费保准及付费方式 ; (1)预算包干; (2)中标价加签证; (3)实际完成工作量结算; (4)国家的收费标准中没有规定收费项目的,由发包人、勘察人自行议定。 :为元(大写)勘察人提交勘察成果资料后天内,发包人应一次性付清全部工程费用。第五条发包人、勘察人责任(一)发包人责任 ,必须以书面形式向勘察人明确勘察任务及技术要求,并按第二条规定提供文件资料。 (如:落实土地征用、青苗数目赔偿、拆除地上地下障碍物、处理施工扰民及影响施工正常进行的有关问题、平整施工现场、修好通行道路、接通电源水源、挖好排水沟渠以及水下作业用船等),并承担其费用。 ,特别是在有毒、有害等危险现场作业时、发包人应派人负责安全保卫工作,按国家有关规定,对从事危险作业的现场人员进行保健防护,并承担费用。 ,若发包人负责提供材料的,应根据勘察人提出的工程用料计划,按时提供各种材料及其产品合格证明,并承担费用和运到现场,派人与勘察人的人员一起验收。 ,经办理正式变更手续后,发包人应按实际发生的工作量支付勘察费。 、窝工,除工期顺延外。发包人应支付停、窝工费;发包人若要求在合同规定时间内提供完工(或提交勘察成果资料)时,发包人应按每提前一天向勘察人支付元计算加班费。 、勘察方案、报告书、文件、资料图纸、数据、特殊工艺(方法)、专利技术和合理化建议,未经勘察人同意,发包人不得复制、不得泄露、不得擅自修改、传送或向第三人转让或用于本合同外的项目;如发生上述情况,发包人应负责法律责任,勘察人有权索赔。 。(二)勘察人责任 、标准、规程和发包人的任务委托书及技术要求进行工程勘察,按本合同规定的时间提交质量合格的勘察成果资料,并对其负责。 ,勘察人应负实现无偿给予补充完善使其质量合格。若勘察人无力补充完善,需另委托其他单位时,勘察人应承担全部勘察费用;或因勘察质量造成重大经济损失或工程事故时,勘察人除承担法律责任和免收直接受损失部分的勘察费外,并根据损失程度向发包人支付赔偿金,赔偿金由发包人、勘察人商定为实际损失的%。 ,提供勘察纲要或勘察组织设计,派人与发包人的人员一起验收发包人提供的材料。 ,根据工程的岩土工程条件(或工作现场地形地貌、篇二:建设工程勘察合同(一) CF-2000-0203 建设工程勘察合同(一) 工程名称: 工程地点: 合同编号: (由勘察人编填) 勘察证书等级:综合甲级发包人: 勘察人:山西省勘察设计研究院签订日期: 中华人民共和国建设部国家工商行政管理局发包人勘察人山西省勘察设计研究院工程勘察任务。根据《中华人民

最近更新

新部编版四年级语文上册期末测试卷(精选) 6页

二零二五行政单位临时人员劳动合同范例 7页

2025年水利实习自我总结 24页

二零二五蜜蜂购销合同 9页

二零二五蔬菜采购合同 9页

二零二五草花购销合同及售后服务承诺 9页

二零二五范文离婚协议 7页

2025年民事案件被告答辩状 7页

二零二五英文销售合同范例模板大全 7页

人教版2022年一年级语文上册期末考试【含答案.. 5页

人教版六年级英语上册期中考试题【含答案】 6页

二年级下册数学期末试卷加答案(综合卷)-(2) 5页

2025年毕业综合实践心得 11页

牛津译林版六年级英语上册期中测试卷【附答案.. 6页

2025年毕业生见习期考核自我鉴定 4页

2025年毕业生自动化生产实习总结 6页

二年级下册数学第一单元《数据收集整理》测试.. 12页

2022年部编人教版一年级语文上册期末考试卷【.. 4页

2023年部编版六年级语文上册期末考试(审定版).. 9页

二零二五股份转让合同范例 9页

养殖专业合作社畜牧业产业化建设项目可行性研.. 26页

400字作文稿纸方格A4打印模板 3页

2025年度新版电梯安装工程监理实施细则 16页

七氟丙烷计算书 4页

传统建筑文化 13页

大乘离文字普光明藏经拼音版 10页

Tuesdays with Morrie(相约星期二英文版) 93页

冷镦挤变形工艺冷镦工艺与模具设计 24页

普庵咒 带拼音 6页

送料机械手的PLC控制系统设计 41页