文档介绍：运动场施工合同篇一:中学操场施工协议蚌埠市建设工程施工协议甲方:蚌埠市第四职业高级中学乙方:安徽博艺建设工程有限公司合同订立日期:XX年月日协议书甲方(全称);蚌埠市第四职业高级中学乙方(全称):安徽博艺建设工程有限公司甲乙依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,发、承包人就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同,达成协议如下: 一、工程概况工程名称:蚌埠市第四职业高级中学室外环境建设工程工程地点:蚌埠市龙子湖区解放路工程规模及结构特征:校区内室外环境工程(包括运动场、体育设施及健身器材、景观、绿化、道路、给排水、照明及亮化等) 工程立项批准文号:/ 资金来源:自筹二、工程承包范围承包人应完成以下工程内容:; 室外管工程:; 室外环境工程:; 园林绿化工程:; □:; 其他:运动场、体育设施及健身器材等; 由于承包人资质限制,以上未选择项中第/项工程内容由发包人另行发包。三、合同工期开工日期:按业主要求执行竣工日期:按业主要求开工后120天合同工期总日历天数_120天。四、质量标准工程质量标准:合格开户银行:开户银行:账号:账号: 邮政编码:邮政编码: 向工程师提供年、季、月度工程进度计划及相应进度工程用款计划的时间和要求: 承担施工场地安全保卫工作及提供和维修非夜间施工使用的照明、围护设施的责任和要求:/ 向发包人提供施工场地办公和生活的房屋及设施的要求:/需承包人按规定办理的有关施工场地交通、环境保护、施工噪音、安全文明施工等手续的名称:/ 施工场地地下管线和邻近建筑物、构筑物(包括文物保护建筑)、古树名木等的保护要求和费用承担:由发包方负责已完工程成品保护的特殊要求:由发包方负责保护交工前清洁施工现场的要求:完好、整洁约定承包人应做的其他工作及费用承担:/ 四、工程管理人员 9工程师发包人指定的工程师姓名: 职权:监理单位委派的工程师姓名: 职权: 其他需要取得发包人批准的权力:/10项目经理项目经理的姓名:储庆升职务:项目经理五、分包 11承包人分包分包工程及分包人名称: ⑴.分包工程:/分包人:/⑵.分包工程:/分包人:/⑶.分包工程:/分包人:/ 12发包人分包分包工程及分包人名称: ⑴.分包工程:/分包人:/ 承包人向分包人提供的服务内容:/ ⑵.分包工程:/分包人:/ 承包人向分包人提供的服务内容:/ ⑶.分包工程:/分包人:/ 承包人向分包人提供的服务内容:/ 六、施工准备 13施工组织设计和进度计划单项工程名称:/ 承包人提供施工组织设计和工程进度计划的时间和要求:工程师确认的时间:工程师收到后3日内批复。 14施工准备工作发包人提供给承包人的工地范围、时间及次序约定:校区内红线外临时占地租用费用承担约定:由发包方负责七、开工、暂时停工、工期及延误 15工期及延误开工日期:按业主要求篇二:运动场地施工合同运动场地施工合同甲方(使用方): 乙方(承包方): 依照《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规,就运动场地工程一事,双方订立如下合同条款: 一、工程介绍: 1、 2、 3、项目名称:单价: 注:按实际施工面积结算。二、质量保证 1、乙方对工程质量负责的条件及期限:提供专业施工队伍进行施工,确保工程质量。正常使用及维护下质保期为5年以上。三、施工地点: 四、施工工期为个工作日(阴雨天除外)。五、付款方式: 1、材料和施工人员到场付总工程的50%; 2、底层施工完毕付总工程款的40%; 3、主场施工完毕划线之前付总工程款的7%; 4、保留3%的质量保证金,一年后付清。六、双方权利和义务: (一)甲方 1、甲方负责按约定的付款方式按时支付工程款给乙方; 2、甲方需按乙方约定的配合要求与施工进度配合; 3、甲方需免费提供给施工所需的水、电及材料、废料堆放地; 4、甲方需安排施工人员的住宿问题。(二)乙方 1、 2、 3、 4、乙方负责工程质量;乙方严格按照约定的时间施工;施工垃圾由乙方负责清运出场;施工期间,乙方按照国家有关法律、法规负责所有安全问题,安全责任与甲方无关。七、售后服务约定: 1、一年内(除人为)免费维修。质量保证期限为5年以上。 2、如有质量问题确保24小时响应。八、其他约定事项: 1、在合同履行过程中,双方如有争议,应友好协商解决,如协商无效,可向诉讼方所在地的人民法院提起诉讼。 2、 3、未尽事宜由甲乙双方另行约定。本合同自双方签字盖章之日生效,传真件、扫描件具有同等法律效益。 4、本合同一式两份,甲乙双方各执一份。甲方签字盖章:乙方签字盖章: 电话:电话: 日期:年月日篇三::杨勇刚乙方:武汉科恩克科技发展有限公司依据《中华人民共和国合同法》,《中华人民共和