文档介绍：工程欠款起诉书范本何时经何部门批准开业;19xx年3月份经桓台县基建局批准地址及电话:桓台县邢家乡刑家村、邢家总机转xx开户银行:xx市历下区办事处,账号:法定代表人姓名:伊xx职务:公司经理被告:xx市职工教育培训中心地址:。其中:(一)付清宿舍楼、;(二)结算零建工程款:,;(三)赔偿乙方的经济损失:(1);(2)。事实与理由19xx年12月1日,桓台县建筑工程总公司邢家公司(原告,以下简称乙方)同x/市职工教育培训中心(被告,以下简称甲方)签订了《建筑安装工程合同》,标的是乙方为甲方修建教工宿舍楼两幢。承包方式是议标形式,包工包材料。。开工日期定为19xx年12月25日;竣工日期定为19xx年9月3。日。合同签订后,乙方按时将设备机具等运进工地,但甲方因土地、图纸等原因没有同有关单位交涉好,直到19xx年6月19日乙方才正式开工。在长达1天之内,由于甲方的原因,造成乙方开进工地的70余名职工无活可干,机具设备长期闲置无用,。,。两幢宿舍楼建筑安装工程竣工后,于19xx年6月25日,乙方又同甲方签订教学楼工程的施工合同书(附原印件)。教学楼工程于19xx年11月1日完工,三幢楼均经//市建筑工程质量监督站校验合格交付被告使用。工程结算书经甲、乙双方审定后,交x/市建设银行校准定案,双方无任何争议。甲方应依合同书之规定与乙方结清工程款,。从19xx年元月开始,甲方要求乙方为其零建工程施工。经多次协商达成协议,乙方又为甲方修建了汽车房、锅炉房、围墙等多项零建工程,。因甲方一再拖欠乙方工程款,致使乙方工人工资长期不能支付,被迫于19xx年12月底撤离甲方工