工程施工合同(无通用条款)3.2.docx

文档介绍：工程编号:合同编号:广东省建设工程标准施工合同(2009年版)工程名称:—工程地点:发包人:承包人:—第一部分协议书 1一、 工程概况: 1二、 工程承包范围 1三、 合同工期 1四、 质量标准 1五、 合同价款 1六、 组成合同的文件 2七、 承包人承诺 2八、 发包人承诺 2九、 承包人、发包人共同约定 2十、合同生效 3第二部分专用条款 4•合同文件 :由发包人提供 :各方通讯地址、收件人及其他送达方式 5承包人完成下列工作的约定 5发包人代表及其权力的限制 611承包人代表 : 615•开工:以监理工程师在本合同签订后签发的开工令为准。 7工期:合同工程的工期约定为( 90)天。 7工程质量标准:通过验收。 7安全文明施工与环境保护 7施工控制网资料提交的时间:开工前3天 7隐蔽工程验收: 7检验定级室、公共厕所和原包装物旁的排污道基础及停车场的回填土方按以下验收程序验收: 7工程质量保修的约定:按双方签订的工程质量保修书执行。 : 7工程价款的约定 7竣工结算程序: 8工程款的支付方式: 8质量保证金的金额、扣留及返还时间 8合同争议:双方同意以向工程所在地人民法院提起诉讼方式解决争议。 8合同份数:合同正本贰份,其中:发包人壹份、承包人壹份。副本的份数肆份(副本内容与正本内容不符以正本为准) 8第一部分协议书发包人:(全称)承包人:(全称)依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,合同双方当事人就合同工程施工有关事项达成一致意见,订立本协议书。—、工程概况:工程名称:工程地点:工程内容:工程规模:工程立项、规划批准文件号:资金来源:二、工程承包范围承包范围:_三、合同工期工程合同工期总日历天数:_天。拟从—日开始施工,至竣工完成四、质量标准工程质量标准:按现行房屋建筑工程及城市园林绿化工程施工及验收规范、标准等执行,工程达至U通过验收。五、合同价款(1)合同总价(大写):(小写):—项目单价:详见经确认的工程量清单报价单六、 组成合同的文件(1)协议书;⑵中标通知书;承包人投标文件及其附件;专用条款;施工设计图纸;工程量清单;(7)合同附件:《工程质量保修书》、《廉洁合同》七、 承包人承诺承包人向发包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款,按照本合同约定实施、完成并保修合同工程,履行本合同所约定的全部义务。八、发包人承诺发包人向承包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款,按照本合同约定的时限和方法支付工程款及其他应当支付的款项,履行本合同所约定的全部义务。九、承包人、发包人共同约定1、 在工程承包范围内,发包人不要求回收废料,由承包人负责有关项目的拆、清、运。2、 施工中,发包人需配套修缮及环境改造工程项目的电梯、流水线(履带式)等配套设备的安装,承包人应无条件予以协助。3、 工程总价款不得超过元(工程价款不受市场物价因素影响)。本合同在执行中,合同工程不实行现场签证。合同工程中如出现有现场签证,其均属无效签证。4、承包人在组织施工中