文档介绍：建设工程劳务分包合同第一篇:建设工程劳务分包合同建设工程劳务分包合同发包方(以下简称甲方):承包方(以下简称乙方):依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就工程的全部相关劳务工作发包给乙方施工,为了明确该工程的劳务事项协商一致,订立本合同。一、工程概况工程名称:工程地址:建筑面积:建筑结构:二、工程劳务承包范围的区段和范围(一)工程劳务承包区段:。(二)工程劳务承包范围:包含本工程设计技术文件(包括不限于施工图纸、设计变更、图纸会审纪要及经济技术核定单)、施1第二篇:北京市建设工程劳务分包合同北京市建设工程劳务分包合同发包人:承包班组:分包工程名称:施工地址:发包人(全称):承包班组(全称):根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规,遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则,双方就建设工程劳务合同事项协商一致,订立本合同。::。:第二条作业人员承包班组根据工程所需向发包人提供作业人员共名。第三条合同工期开工日期:完工日期:。:。第六条安全施工、:发包人、承包班组必须贯彻执行国家和政府、行业主管部门颁布实施的有关安全生产的法律法规及各项规定,严格按安全标准组织施工。:发生重大伤亡及其他安全事故,承发包双方就采取紧急措施防止事态扩大并全力组织抢救伤者,保护事故现场,如因抢救伤者必须移动现场设备,须作出书面记录或拍照。,双方约定如下:。第七条工程质量、。如图纸、发包人指令和国家及当地政府验收规范、标准之间有差异或不一致,承包班组应在取得发包人书面认可后,以质量要求较高者为施工依据。。如图纸、发包人指令和国家及当地政府施工验收规范、标准之间有差异或不一致,承包班组应在取得发包人书面认可后,以质量要求较高者为施工依据。,文明施工标准,双方约定如下:。第八条文明施工发包人、承包班组应严格执行北京市人民政府颁发的“施工现场管理暂行规定”,加强科学管理,坚持文明施工。:承包班组自备的工具为:双方确认防护用具:,由发包人提供的机械设备、防护用具由发包人采购并供应到施工现场。,对领用的材料、机具要与发包人共同清点、履行书面领、还手续,对借用的发包人的工具,要严格按操作规程使用,加强维修保养。、维护和材料的使用规定作为本合同附件(四)。、验收,监督承包班组的工程进度、工程质量、安全生产及按图施工情况,材料领用情况及行政管理事条。,工序间的协调与配合,承包班组在安全、质量、工期场容等方面发现有违反合同约定内容的,发包人应书面提出整改意见,督促承包班组进行整改。。,保证人员的政治素质、身体素质和技术水平,工作年龄不得低于18周岁,不得超过60周岁,并有身份证明的合法公民。(须写明姓名、性别、年龄、籍贯、工作证号码及身份证号码),作为本合同附件(三)。,如有合理化建议应征得发包人同意,并办理书面洽商变更手续后方可改动施工。、协调工作。第十二条合同的生效与终止本合同经双方法定代表人或委托代表人签字盖章后生效。法定代表人应出示身份证明,委托代理人应出示委托证明。第十三条本合同未尽事宜可经双方协商后列和其他事项,其他事项与正文具有同等效力。在本合同之外签订的协议等,内容与本合同相抵触者无效。本合同一式两份,复印无效。其它事项:发包人签字:发包人地址:发包人电话:承包班组签字:电话:年月日年月日第三篇:建设工程劳务分包合同纠纷案建设工程劳务分包合同纠纷案原告:某劳务公司被告:某建筑工程公司代理人:蔡俊杰律师案由:建设工程劳务分包合同受案单位:北京市朝阳区人民法院案情简介:原告与被告于2014年6月签订建设工程施工劳务分包合同,由原告分包被告总承