文档介绍：本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载
建设工程分包合同纠纷
甲 方：___________________
乙 方：___________________
日 期：___________________
说明：本合同资料适用于约定双方经过谈判、协商而共同承认、共同遵守的责任与义务，同时阐述确定的时间内达成约定的承诺结果。文档可直接下载或修改，使用时请详细阅读内容。
核心内容：签订〈〈工程承包协议》后有纠纷，该如何处理？下面由法律快车小编为您 介绍，希望对您有帮助。
【简要案情】2006年5月，蔡某与兰州※※大厦建设工程项目部经理徐某某签订〈〈工
程承包协议》，双方约定兰州※※大厦建设工程中的钢筋工程由蔡某工程队承建 ；工程施工
过程中，蔡某工程队购置钢筋材料及人工费用等共计 515万元，兰州※※大厦建设工程项
目部按照工程进度陆续支付工程款 435万元，剩余工程款80万元经多次催促尚未支付， 蔡
某即于2008年6月向人民法院提起诉讼。
【原告诉称】 兰州※※大厦建设工程项目施工人系甘肃※※建筑工程有限公司， 其项目
部经理徐某某签订〈〈工程承包协议》系职务行为，甘肃※※建筑工程有限公司应当严格按照
〈〈工程承包协议》 的约定支付工程款， 在建设工程项目已基本竣工的情况下， 甘肃※※建筑
工程有限公司拖欠工程款的行为已严重违约， 遂请求法院判令被告甘肃※※建筑工程有限公
司立即支付80万元工程款及其退延付款利息。 原告蔡某为支持其诉讼主张，向人民法院
提交了如下证据： 证据一：蔡某个人身份证 一一以证明其具备诉讼主体资格；证据二：〈〈工 程承包协议》一一以证明其与被告甘肃※※建筑工程有限公司之间存在合同关系。
【被告辩称】承办律师接受被告委托，提出答辩意见如下：
1、兰州※※大厦建设项目钢筋工程承包法律关系的主体双方是原告与项目部经理徐某
某，系自然人之间设立的权利义务关系， 甘肃※※建筑工程有限公司不属于该协议中的任何
一方主体，不是本案的适格被告 ；
2、 原告在施工过程中擅离职守，钢筋工程施工无人进行日常具体管理，造成钢筋工程
施工混乱、散漫、滞后、工期延误，严重影响了建设项目整个施工进度计划 ；且原告所诉 钢
筋工程购置材料及人工费用等共计 515万元”，已超出了单项钢筋工程施工预算和中标价格 ；
3、 兰州※※大厦建设工程项目时至 2008年7月2日尚未完工，不具备竣工结算的条
件，且工程施工结束后进行竣工验收， 工程质量还存在合格或者不合格的可能性， 如工程质
量不合格或经修复后仍然不合格， 可以不予支付工程价款。因此，原告诉请支付工程款的请
求缺乏合法依据。
被告甘肃※※建筑工程有限公司为支持其诉讼主张，向人民法院提交了如下证据： 证
据一：〈〈工程承包协议》 一一以证明协议主体、单项钢筋工程承包内容等事实 ；证据二：工
程项目部2007年3月、5月、7月〈〈误工报告》，〈〈工程进度计划报审表》 一一以证明钢
筋工程施工进度严重滞后，致使总体工期延误调整工程进度计划的事实 ；证据三：工程项目
部2007年12月〈〈工程停工报告》、2008年1月〈〈