文档介绍:拖欠工程款起诉状
起诉单位:(全称)
法定代表人:
被告单位:(全称)■市职工教育培训中心
地址:
诉讼请求:
责令甲方偿付工程款和赔楼乙方经济损失:
(一)付清宿舍楼、教学楼拖欠款 元;
(二) 结算零建工程款: 元减去甲方垫付的材料款
元,应付给乙方工程款 元;
(三) 赔偿乙方的经济损失: 年至 年度拖欠款的滞
纳金; 年 月至 设备闲置费 元;
以上三项合计,共%
事实和理由:
年 月 日,县建筑工程总公司 公司
(原告,以下简称乙方)同 市职工教育培训中心(被告,以 下简称甲方)签订了《建筑安装工程合同》 ,标的是乙方为甲方 修建教工宿舍楼两幢。承包方式是“议标形式,也工包材料”。
承包额为 元。开工日期定为 年 M 日;竣工日期
定为 年 月 日。合同签定后,乙方按时将设备机具等
运进工地,但甲方因工地、图纸等原因没有同有关单位交涉好,
直到 年 月 日乙方才正式开工。在长达 犬之内,
由于甲方的原因,造成乙方开进工地的 余名职工无活可干, 机具设备长期双里无用,给乙方经济上造成损失达 元。甲 方虽然承担了 元的误工费,但尚有 元到今有承担赔偿
损失的责任。
两幢宿舍楼建筑安装工程竣工后:于 年 M 日, 乙方又同甲方签订教学楼工程的施工合同书(附原印件) 。教学 楼工程于 年 M 日完工。三幢楼均经 市建筑
工程质童监督站校验合格交付被告使用。
工程结算书经甲、乙双方审定后,交 市建设银行校准定
这杂,双方无任何争议。甲方应依合同书之规定与乙方结清工程 款,但至今甲方仍拖欠乙方工程款 元。
从 年 开始,甲方要求乙方为其零建工程拖工。 经
多次协商达成协议,乙方又为甲方修建了汽车房、锅炉房、坝墙 等多项零建工程。但价值■元的工租款至今不与乙方结算。 因 甲方一再拖欠乙方工程款, 致使乙方工人工资长期不能支付, 被 迫于 年 月底撤离甲方工地。
为了收回甲方拖欠的工程款,乙方组织专人多次与甲方交 涉。开始,甲方以工程资料不全为由予以推拖,乙方只得将自己 的全部资料复印交给甲