文档介绍:零星工程施工合同
发包人: (以下简称发包人)
承包人: (以下简称承包人)
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律、法规,本着平等、自愿、 公平和诚实信用的原则,结合本工程具体情况,承发包双方就 零星工程施工有关事项协商一致,
订立本合同。
1、 工程概况
:
:
2、 承包范围
:
22具体详见发包人确认的正式设计施工图纸。
3、 承包方式
包工、包料、包质量、包验收、包工期、包安全等。
4、 工期
: _年_月_日竣工时间: 年_月 日,总工期: 日历天(含节假日、
雨雪天;交叉配合施工所等待的时间以及设计变更签证所产生的工期等) ;
。
。
、 政策、市场等各种可预见和不可预见等因素, 以及发包人的施
工要求,并核实了施工现场及施工环境后所确定的工期,除不可抗力、发包人重大的战略投资调整(此 项须以发包人的书面通知为准)及合同约定的可调整原因除外,其他任何原因均不作工期调整。
5、 工程质量
:合格。
。
,由当地的工程质量检测机构和仲裁机构鉴定,所需费用及因此造成 的损失,由责任方承担。双方均有责任,按过错责任大小分别承担。
6、 合同价款
本工程合同含税包干总价为: 万元,大写人民币: 万元整,其中价款: 元,
税金: —元。承包人每次开具 —%税率的增值税专用发票。
7、 结算方式
万元进行包干结算,结算依据:以发包人确认的施工图为准,如在施工中
承包人未施工或未按要求施工的部分, 发包人均按未施工予以扣减, 扣减造价按发包人实际发生金额另
加50%勺综合费用进行扣减。
、辅材费、机械设备使用费(含各类设备 进出场)、人工费、运输保险费、管理费、税费、各项施工技术措施费、安全防护文明施工措施及扬
尘污染控制费、施工人员意外伤害保险费、冬雨季施工增加费、卫生清洁费、临时设施费、货到工地负 责堆放至发包人指定地点所发生的一切费用及多次装卸费用;还包括现场协调、现场配合验收、抽样测 试、因质量问题引起的维修和更换、包专项施工监测、包各项相关材料检测、包协调、包停水、停电、 二次搬运、成品保护、工程质量检验检测及材料检验试验、试验检测费、调试、验收、样品、水电费、 垃圾清理至政府指定地点、为配合主体施工需要所作的工序调整, 包合同工期内赶工引起的各种材料人
工设备损耗及增加费等各项费用;包不可预见费(如建委、城管等部门责令停工所造成的窝工及设备闲 置、扰民、民扰、夜间施工、城管、交通、罚款)包资料、包验收合格、包备案、包施工管理以及技术 指导和培训等发包人为实现合同目的而发生的一切费用, 直至达到发包人要求为止, 承包人不得再以任
何理由要求发包人支付其它任何费用。 。
,因投标时工程量、材料价格等计算的错误、多算、少算或漏算等,承发包双方均 无权要