文档介绍：小工程施工合同书2021专业版
撰写人：___________
日 期：___________
小工程施工合同书2021专业版
小工程施工合同书范文1
发包方(以下简称甲方)：
承包方(以下简称乙方)：
根据《___经济合同法》，《___建筑法》，《建筑工程质量管理条例》及其他有关法律、行政法规及___省颁布的有关的建设工程质量标准、规范、规程、条例、规定，结合本工程的具体情况，为了明确工程项目及双方责任，本着互相协作，确保施工项目顺利完成的原则，经过协商签订本合同。
1、工程概况
(一)工程名称：___
(二)工程地点：___
2、工程承包范围
安全维护及整改
3、合同工期___天
4、工程造价
工程造价为：___元整
5、质量标准
：达到现行国家或专业的质量评定的合格标准。
、规范(包括但不限于以下内容)：
、部颁、地方的施工技术(验收)规程和规范。（范本）
、规程必须符合___省标准规程。
6、承包方式
按本合同第___条承包范围所列工作内容包工包料、包质量、包工期、包安全大包干。
7、工程计价
：按___省住房和城乡建设__文件湘建价[___]___号《建设工程工程量清单计价规范》(gb50500-___),《___省建设工程造价管理办法》(省人民政府______号),《___省建设工程计价办法》,___《___省修缮定额》、___《___省建筑装饰装修工程量消耗标准》、___《___省___工程消耗标准》及工程消耗标准动态（范本）调整统一解释进行编制。
、材料价格的确定：人工工资按___省住房和城乡建设__文件湘建价[___]__文件综合工资单价计取,材料价格按照施工同期《___建设造价》预算价，信息价及市场价格执行。
。
8、工期
有下列情况者，工期经核实签证后可顺延。
，不可抗力包括：国家政策调整、战争、___、空中飞行物体坠落或者其他非甲乙方责任找出的爆炸、火灾，以及洪水、地震等自然灾害，工程所在地量小时降雨___mm或___mm以上(以___市气象局报告为准)，一次停水、停电___小时以上。
，工期可以按实际情况顺延。
，合同工期不能顺延，费用由乙方承担。
，合同工期顺延，费用由甲方承担。
9、工程款的支付
，甲方在10内向乙方支付工程预算价的___%。
，甲方支付至结算总价的___%，工程保修金留结算总价的___%，自工程验收之日起满一年后如无质量问题___天内全额返还，保修金不计利息。
10、违约责任
，合同没有约定的，案合同法及相关法规执行。
，违约方承担违约责任后仍不足以弥补对方损失的，还应承担赔偿责任。
11、安全生产和文明施工
认真执行国家及当地有关建筑施工安全生产条例和规定及建设单位的有关管理要求，并做好安全管理工作，杜绝重大安全事故的发生，同时做好社会综合治理工作。
12、争议的解决
本合同在履行过程中发生的争议，双方当事人协商解决，也可由当地建设行政主管部门调解，调解不成时，双方当事人同意由原告所在地人民法院解决，但诉讼期间不得中断施工。
13、其他
乙方应按国家有关规定及时支付民工工资，如乙方承建的该工程项目在施工过程中出现拖欠民工工资等而被政府处理，甲方有权直接从工程款中支付民工工资。本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份。双方签字盖章后生效。
甲方(公章)：___乙方(公章)：___
法定代表人(签字)：___法定代表人(签字)：___
___年__月__日___年__月__日
小工程施工合同书范文2
建设单位(以下简称甲方)：
施工单位(以下简称乙方)：
婺源县香田小区新增施工便桥工程，根据《___经济合同法》，结合本工程的具体情况，为了明确工程项目及双方责任，本着互相协作，确保施工项目顺利完成的原则，经过协商签订本合同。
第一条工程项目
(一)工程地点：香田小区
(二)工程内容：贝雷架钢便桥
(三)承包方式：包工包料
第二条工程造价为人民币：
第三条合同工期
。
开工日期：___年___月___日，竣工日期：___年___月___日
,经甲方代表签证后,工期可以顺延