文档介绍：合同编号：同工程合项目铁艺栏杆
本合同由
建设单位：（下称甲方）
办公地址：和
施工单位：（下称乙方）
办公地址：］请公司从商业角度判断是否需要总承包单位签署。 注」订立。鉴
于）以指定分包的形式发包，项目铁艺栏杆工程（以下简称“本工程”甲方拟将
甲方向乙方提供了描述全部工程的邀请招标文件。［注：我们理解，本协议采用 指定分包的方式。请贵司乙方按邀请招标文件进行投标。留意，根据我国合同法 等法律、法规的相关规定，发包人不得将应当由一个承包人完成 的建设工程肢解 成若干部分发包给几个发包人。本合同就部分工程进行指定分包 ，其安排有可
能被相关主管部门认定为肢解分包。止匕外，我国最高人民法院关于审理建设工程 施工合同纠纷案件的有关司法解释，发包人直接指定分包人分包专业工程，造 成建设工程质量缺陷，发包人应当承担过错责任。承包人有过错的，也应当承担 相应的过错责任。因此在指定分包的情况下，如果发生工程质量问题或者工程延 误，可能发包人需要承担一定的过错责任，而总包商的责任将得以减轻。］ 兹特此达成协议如下：
.乙方同意按照和根据合同文件规定、有关附加的合同条款、合同图纸和工程 要求及工程规范所说明与显示的内容进行工程所需的深化设计、 制作、供应、安
装、测试、维修并完成整项工程。本工程概况如下 ：
工程名称：
工程地点：
设计单位：
监理单位：
工程范围：- （大写） 元（在
下文简称“ 合同暂定总价为： ，除
按合同规定外，合同单价不能作任何调整。合同总价组成详见合同）总价” 费
用工程量清单。最终按完工后实际工程量计算。本合同单价包括但不限于本合同
约定承包范围内的工作内容及乙方投标文件
和合同费用工程量清单中所列全部工作内容。（包深化设计、包供应、包施工、 本合同单价为固定单价，属闭口包干性质包工期、包质量、包测试、包验 收、包安全、包工资及材料上涨差价、施工管理费、所有间接费、综合费率、大 型机械进退场费、赶工费、保险、利润和国、必须的家规定的任何收费、税金（包 括但不限于设备进口关税及增值税等） 国外及本地存仓、包装空运、费率或汇率 的变动、专利费、加班费、物价上涨、合同单价除按本合同的规定外，因材料或 设备迟到工地的窝工费等等）。运输、不得以任何方式调整或变更，任何计算合 同单价（如算术上或数量上）的错误［注：闭口包干价主要适用于工程量 皆由本 乙方承担并应视为已被双方接受。 小、易于精确计算、工期短、风险低的工程。 根据我国工程建设合同纠纷的有关规定，在约定闭口价的情况下，因情势变更导 致建材价格大幅上涨而明显不利于承包人的， 承包人可请求增加工程款。但建材
涨价属正常的市场风险范畴，涨价部分应由承包人承担。如果公司认为施工周期 较长、不确定因素较多，则对双方均存在风险，可以材料涨跌幅度、工程增减数 量等作为调整条件进行调整。请公司从商业上判断确认是否需要。 ］
深化设计费用、油漆、热镀锌、选样费用、施工报审费用、已完工程成品保护
、临时设施费用、新增脚手架费用、水电费用、建筑垃圾清理外运费用、费用工
程保修费、甲方指定分包配合管理费等及其相关的利润、 税金等也已包含在合同
单价中。
尽管有些部件、构件、附件和配件未单独或整体列明，或