文档介绍：工程欠款起诉书
工程欠款起诉书
起诉单位：（全称）：＿＿＿＿＿＿市＿＿＿＿＿＿县＿＿＿＿＿＿建筑公司
企业性质：集体
经营范围：工业与民用建筑
流动资金：
何时经何部门批准开业：＿＿＿＿＿＿年＿＿＿＿＿＿月份经＿＿＿＿＿＿县基建局批准
地址：＿＿＿＿＿＿县＿＿＿＿＿＿乡＿＿＿＿＿＿电话：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
开户银行：＿＿＿＿＿＿工区历下办理处。帐号：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
法定代表人姓名：＿＿＿＿＿＿＿＿＿职务：＿＿＿＿＿＿＿＿＿
被告单位（全称）： ＿＿＿＿＿＿市职工教育培训中心
地址：＿＿＿＿＿＿＿＿市＿＿＿＿＿＿＿－＿＿＿＿＿＿路＿＿＿＿＿＿＿＿号
  
事由：建筑安装工程承包合同拖欠工程款纠纷
事实和理由：
＿＿＿＿＿＿年＿＿＿＿＿＿月＿＿＿＿＿＿日， ＿＿＿＿＿＿县建筑工程总公司＿＿＿＿＿＿公司（原告，以下简称乙方）同＿＿＿＿＿＿市职工教育培训中心（被告，以下简称甲方）签订了《建筑安装工程合同》，标的是乙方为甲方修建教工宿舍楼两幢。承包方式是“议标形式，也工包材料”。。开工日期定为＿＿＿＿＿＿年＿＿＿＿＿＿月＿＿＿＿＿＿日；竣工日期定为＿＿＿＿＿＿年＿＿＿＿＿＿月＿＿＿＿＿＿日。合同签定后，乙方按时将设备机具等运进工地，但甲方因工地、图纸等原因没有同有关单位交涉好，直到＿＿＿＿＿＿年＿＿＿＿＿＿月＿＿＿＿＿＿日乙方才正式开工。在长达一百七十七天之内，由于甲方的原因，造成乙方开进工地的70余名职工无活可干，机具设备长期双里无用，。，。
两幢宿舍楼建筑安装工程竣工后：，于＿＿＿＿＿＿年＿＿＿＿＿＿月＿＿＿＿＿＿日，乙方又同甲方签订教学楼工程的施工合同书（附原印件）。教学楼工程于＿＿＿＿＿＿年＿＿＿＿＿＿月＿＿＿＿＿＿日完工。三幢楼均经 ＿＿＿＿＿＿市建筑工程质童监督站校验合格交付被告使用。
工程结算书经甲、乙双方审定后，交＿＿＿＿＿＿市建设银行校准定这杂，双方无任何争议。甲方应依合同书之规定与乙方结清工程款，。
从＿＿＿＿＿＿年元月开始，甲方要求乙方为其零建工程拖工。经多次协商达成协议，乙方又为甲方修建了汽车房、锅炉房、坝墙等多项零建工程。。因甲方一再拖欠乙方工程款，致使乙方工人工资长期不能支付，被迫于＿＿＿＿＿＿年＿＿＿＿＿＿月底撤离甲方工地。
为了收回甲方拖欠的工程款，乙方组织专人多次与甲方交涉。开始，甲方以工程资料不全为由予以推拖，乙方只得将自己的全部资料复印交给甲方。后来，甲方又以有关建材差价不合理为由拒绝支付原宿舍楼、教学楼所拖欠的工程款，并推而广之，拒绝审核乙方后期施工的全部零建工程的结算。
综上所述，甲方违反合