文档介绍：大道路面拓宽改造工程
路
面
施
工
合
同
路面拓宽改造工程项目部
公路工程施工合同
编号：NO：
甲方： （以下简称甲方）
乙方： （以下简称乙方）
依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，结合工程实际情况，经双方协商一致，订立本合同：
第一条 工程概况
1、工程名称：
2、工程地点：
3、工程项目桩号：
4、工程项目内容： 摊铺、碾压及沥青路面的施工放样。
5、质量标准：竣工验收工程质量评定达到合格工程。
第二条 合同工期
工期总目标： 年 月 日前人员设备到位，正式施工期为 年 月 日至 年 月 日。
第三条 合同价款
暂定为本合同清单综合单价表（见附件）中的金额 元人民币。工程结算按第七条执行。
第四条 进度要求
甲方根据工程进度要求提前一个星期通知乙方进场。乙方应根据甲方下达的施工任务计划的要求，组织施工人员按时完成进度计划，本合同工期要求在 年 月 日前竣工。工期不许延误，每延误一天（不可抗力的原因及业主和甲方等原因造成的延误除外）需支付1000元违约金，违约金在工程结算款中扣除，但甲方必须保证乙方的正常施工，在合同工期内如因甲方造成乙方三天以上的工期延误，甲方必须负责赔偿乙方误工所造成的损失。
第五条 工程施工与质量管理
1、甲、乙双方在组织工程施工中应密切配合，乙方进场后准备工作就绪，应以书面形式向甲方请示开工，待甲方以书面形式批复后方可开工。
2、开工前乙方组织工程技术人员与甲方一起到现场放样，同时甲方技术人员到现场作具体施工技术交底等工作。
3、乙方在施工中应建立质量管理小组，做好自身工程施工质量的自检工作。乙方必须听从甲方管理人员的指挥，确保沥青砼路面施工质量。
4、乙方工程竣工，应以书面形式向甲方提出交验请示，甲方在收到乙方竣工交验请示后，应在两天内组织有关成员进行验收。甲方验收代表应有三人在场签字，乙方代表是合同签订人在场签字，待甲方验收合格后，原始验收单方可生效。
5、甲方在乙方施工过程中如发现施工质量不合格或未按现行沥青路面施工技术规范进行操作，除责令乙方停工整改外，对不合格的工程可要求乙方无条件返工重修，由此造成的一切责任和经济损失应由乙方承担。
第六条 安全
1、乙方必须为从事危险作业的自有人员办理意外伤害保险，并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险并支付保险费用。
2、乙方在开工的同时应制订本合同工程的切实可行的安全措施，必须设置各种适合本合同的施工安全标志牌等。施工时应保证道路畅行，操作人员应遵守设备操作规程，保障机械正常运转，严禁违章作业和冒险作业。
第七条 工程拨款和结算
1、乙方机械设备及人员进场后甲方应付给乙方工程造价的30%工程款作为乙方前期工程施工费用。工程完成工程量的一半时甲方再付工程总价的40%给乙方。工程结束后甲方按实际总工程量的总价结算（除预留工程结算总金额的5%在六个月内付清外）付清其余工程款。此合同乙方不负责纳税。
2、工程结算按实际工程量支付。
第八条 补充条款
1、甲方负责提供乙方正常情况下施工环境，如造成乙方经济损失由甲方负责赔偿。
2、甲方提供乙方工人的住宿场所；摊铺、压实设备的油燃料，操作手，民工需用的工、器具、伙食费由乙方负责。
3、甲方在正式铺筑路面前，应准备好合格基层。甲方负责拌和场的进料及沥青砼拌和料的运输，配合乙方机械正常有序地作业。路面雨水井的升降由甲方负责调整。路面的测量由甲方负责，乙方根据甲方提供的测量数据进行放样。
4、摊铺设备在工地范围内转场拖运由甲方负责。施工期间交通维护由甲方负责。晚上加班作业用照明设备及费用由甲方负责。
5、乙方负责提供摊铺、压实设备数量和型号、功能等应能满足施工进度及施工质量控制要求。
第九条 争议解决
本合同履行期间，双方如发生争议，在不影响工程进度前提下，双方协商解决，协商不成时，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
第十条 合同的变更和解除
1、本合同生效后，任何一方需变更合同的内容，应经双方协商一致后签订