文档介绍:建筑职称论文建筑安装工程职称论文
建筑安装工程职称论文篇一
浅谈建筑安装工程索赔
【摘要】本文从工程索赔引起的原因及对工程造价的影响出发,从建筑工程施工合同的角度对工程索赔的约定及制度的建立、签证等方面分析,提出规范工程索赔的几点想法。
【关键词】索赔起因 工程签证 签证制度 行为
一、索赔的起因
(一)建筑安装工程施工索赔的原因
目前建筑安装工程施工过程中,引起索赔的原因很多,一些承包商会寻找索赔机会,希望索取到费用赔偿,更想得到利润和工期补偿。这就要求现场项目工程师、跟踪审计工程师应精通建筑工程施工合同条款,、客观公正地当好索赔事的“仲裁员”,更好地维护合同双方合法权益。发生索赔事时,承包商一般会根据自己的记录提出工期或费用的索赔报告,跟踪审计造价工程师应认真研究合同条款,首先核查索赔报告是否在索赔事发生后的有效期间28天内提出;否则索赔不成立。进而对索赔要求进行辨别和分析。由于现场监理日记能逐日如实记载工程形象进度和完成的实物工程量,影响工程进度的内外、人为和自然的各种因素,包括台风、暴雨、现场停水、停电的起止时间。所以现场跟踪审计工程师应根据同期监理日记对索赔事的起因和责任归属进行划分。由于业主或其他原因,致使承包商在施工中付出了额外费用且确有证据时,合同中有明确条款规定的,应按索赔程序及时、合理的给予承包商实际损失的补偿,保证工程正常施工,并防止综合索赔情况的发生。
(二)建筑安装工程施工索赔的处理
索赔事处理难度大,花时间精力。现场跟踪审计工程师应积极通过自己的工作防止或尽量减少索赔事的发生,同时要做好以下几项措施:
。在施工现场研究技术、工程进度或其它重大问题的各种会议记录及专题会议中要求与会者签字,作为正式文档资料。
,从原材料进场、工序报检、各种测试记录、压力严密性试验到隐蔽验收,从设备安装、成品保护到联动调试,层层把关、逐条落实到位,避免工作延误导致索赔事的发生。
,仔细测算造价和分析可能带来的索赔问题。
,如按期提供合格施工现场,按质、按量、按期提供施工图纸和材料及设备等项工作,避免因延误造成索赔。
,促使承包商履行合同约定的义务,保证工程质量、工期节点及工程总价在可控范围内。
二、工程签证的合同地位(一)建筑安装工程签证形式
目前工程签证一般以设计变更、技术核定单、施工联系单、现场签证表及索赔申请表等形式出现,它是施工索赔的书面表现形式。按承发包合同约定,一般由承发包双方代表就施工过程中涉及合同价款之外的责任事所作的签认证明。建设工程施工合同中,当合同一方向另一方提出索赔时,应当有正当的索赔理由和有效证据,并应符合合同的相关约定。承包人应发包人要求完成合同以外的零星工作或非承包人责任事发生时,承包人应按合同约定向发包人提出现场签证。上述索赔情况必须在专用条款中加以明确,约定工程签证的定义、时效、办理程序和确认原则。
(二)合同规定的签证主体
签证的主体一般是发承包双方授权的代表,在《建设工程施工合同》中设置了工程师(监理工程师,发包人工程师)、项目经理职务,需