文档介绍：: .
单立柱广告施工合同
篇一：单立柱广告牌工程施工合同 1
单立柱广告牌工程施工合同
甲方（委托方） ：
乙方（承建方） ：邢台市三木广告有限公司 经甲乙双方共同协商，甲方委托乙方承建户外广告牌， 为明确双方共同权利义务，根据《中华人民共和国合同法》 的有关细则规定，经双方协商一致，本着自愿、平等、互利 为原则，签订如下条款，共同遵信执守。
一、项目概况
1、项目名称 ：单立柱广告塔两座
2、广告牌画面规格： 6 米 *18 米。钢结构加工包括结构 表面刷两遍漆
3、广告牌工程施工图纸见本合同附件一
二、承包方式及工程总造价： 本项目由甲方以包工包料方式委托乙方加工广告塔钢 结构及基础施工 .
单立柱广告塔两座，单价每座 120624 元（大写：壹拾 贰万零陆百贰拾肆元整） 。合计人民币 241247 元，大写：贰 拾肆万壹千贰百肆拾柒元整（以上价格含税）
三、工程价款支付、结算方式：
付款方式：
1、合同签订后甲方支付给乙方工程总造价的 30%,计人
民币元 （大写:柒万贰千叁百柒拾肆元 ）；
2、单立柱钢结焊接完毕安装之前再支付所安装单立柱
款的 50%，计人民币 60312 元（大写：陆万零叁百壹拾贰元 整）；
3、每个单立柱安装完毕之后，扣除 5%的质保金，将每
个单立柱余款付清。
四、 工程期限为 其中加工配件天，运输 , 安装 天。
五、双方责任
（一）甲方责任
1、甲方负责广告塔 （ 牌）的前期审批，如因甲方批准手 续不全，施工期间遇
到城管以及其他监察机关的纠察时，甲方负责协调至正 常施工止。协调期间停工应由甲方补偿乙方施工人员误工补 助，误工补助按每天每人 100 元计，工期相应顺延。
2、开工前甲方为乙方施工接通电源，电源通至施工现
场 20 米以内，并负责无偿提供安装位就近场地，提供 380V 工程电源。
3、甲方派驻工地代表，对工程进度、工程质量进行监 督，办理工程验收手续，解决应由甲方解决的问题，以及其 它事宜。
4、甲方应按本合同及时拔付工程款项。如工程款不能
及时到位，工期相应顺延。造成停工待料或窝工情况，甲方 负责其施工人员滞留损失。施工人员误工每人每天 50 元。
5、甲方负责工程价款拔付和竣工结算，负责组织工程 竣工验收。甲方负责在安装完成前对单立柱进行质量检测以 及地基检测。安装完成后不得以质量问题再次检测。
6、如甲方未按合同约定期限支付余款，单立柱又无质 量问题，经甲乙双方协商无效，该广告塔（牌）属所有权非 完全转移状态，同时此合同终止。
（二）乙方责任
1、乙方负责按质按量完成合同所约定的项目内容，并 确保广告塔 （牌）结构安全性。 广告牌设计基本风压为 KN/m2 （抗风设计值为 8 级）。广告塔质保期为 3 年，保修期为 1 年，在质保期如因钢结构配件质量问题在正常使用下发生结 构破坏，经检验属于配件质量或设计问题，由乙方负责其直 接损失（出现不可抗拒的自然灾害除外） ；如因安装不当导 致广告牌出现质量问题，一切责任由乙方承担；在施工过程 中，乙方要认真做好施工安全工作，对施工中出现的人员伤 亡事故，由乙方负责；在广告牌使用过程中，如确系乙方责 任造成广告塔损坏，由此对第三方造成的人身和财产损失由 乙方承担全部责任。
2、由于乙方原因，未能在合同规定的时间内完工，每
逾期一日按工程总造价的 5%。赔偿甲方损失
3、乙方施工人员在施工期间应遵守甲方区域的管理规 定，服从管理，遵纪守法，如有违法违纪行为，甲方有权按 照有关规定实施处罚，情节严重的移交地方司法部门追究其 法律责任。
4、施工中出现的问题由甲、乙双方协商解决。如遇到 无法抗拒自然灾害（如
刮风下雨、雪等）或停电原因，工期顺延。
5、工程质量验收：以国家颁发的施工及验收规范和质 量检验标准为依据。工程质量达不到验收标准，甲方有权拒 付工程款；钢结构配件安装完工后验收合格日期即为保修期 开始（验收日期为 ；如乙方工程已竣工，书面通知甲方进 行验收，甲方在收到验收通知 7 日内未验收工程，故视为验 收通过。
6、非经甲方书面同意，乙方不得转包工程，否则，甲 方有权拒付工程款。
7、保修期内，乙方不能按照标准进行保修质量不符合 要求，甲方有权扣除保证金，直至保修质量合格。
六、违约责任：如果甲乙双方发生纠纷，由双方协商解 决；协商不成时，由该工程所在地人民法院裁决。
附则：
（一）合同未尽事宜，由双方协商解决，补充协议，作 为合同附件共同遵守。
二）本合同一式两份，具有同守效力，甲、乙双方各