文档介绍：2016全新精品资料-全新公文范文-全程指导写作 –独家原创 1 / 12
新版土石方工程居间合同范文下载
目前,土石方工程在建筑工程中有着非常广泛的应用,那么对于土石方工程居间合同你是怎样理解的呢?以下是小编为大家整理的新版土石方工程居间合同范文，供大家参考学习。
土石方工程居间合同1
甲方(委托人) ：
乙方(受托人) ：
甲乙方为了发挥双方的优势，根据《中华人民共和等自愿、等价有偿的原则，达成如下协议：
一、委托事项
乙方接受甲方委托，负责就
工程项目，土方工程量约200万m3。引荐甲方和该项目的总包单位直接洽谈，向甲方提供关于该工程项目的重要信息，并最终促成甲方与建设单位签订该工程项目的专业承包施工合同。
二、乙方的义务
1、乙方必须向甲方提供有关该工程项目的信息，乙方有义务协助甲 方对该工程项目进行实地考察。
2、乙方承诺向甲方提供的关于该工程项目的上述信息真实可靠。
三、甲方义务
2016全新精品资料-全新公文范文-全程指导写作 –独家原创 2 / 12
1、甲方负责提供资质证书、营业执照等相关资料;负责和 进行合同谈判。
2、由甲方全面履行和总包单位所签订的专业施工单位合同。甲方因履行施工合同而产生的权利和义务，与乙方无关。
3、甲方应按本合同约定，向乙方支付居间报酬。 如果未及时支付， 则逾期每日按未支付居间报酬的 10%向乙方承担违约金。
四、居间报酬的计算方法、支付时间和支付方式
1、本项目单价：土方为壹拾肆零伍角每方;石方为贰拾壹元每方。
2、居间报酬在甲方进场施工七天内，先支付元给乙方，其余玖拾万元在开工后 月内付清。
3、甲方可以转帐或现金的方式支付。
五、如委托人不按时或不支付报酬给受委托人时，受委托人可凭居间合同向人民法院起诉、仲裁或申请支付令，委托人不可抗辩。
六、其他事项
1、乙方不得将本合同委托事项进行转委托。
2、本合同一式肆份，双方各持贰份，双方签字盖章后生效。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
2016全新精品资料-全新公文范文-全程指导写作 –独家原创 4 / 12
_________年____月____日 _________年____月____日
土石方工程居间合同2
甲方：代表签字：
乙方：代表签字：
甲乙双方充分发挥各自优势，根据《中华人民共和等互利的原则，达成如下协议.
一. 委托事项:
直接洽谈，向甲方提供该项目的重要信息，并最终促成甲方与长城万鼎签订该项目的运输合同。
：是指甲方与 签订的书面的合同成功。
：
乙方承诺向甲方提供的关于该工程项目的相关信息真实有效，如达到现场无法签订合同成功，将有乙方承担甲方的往返费用。
甲方提供营业执照及资质证书等相关资料，负责和 进行合同谈判。如果居间成功，则有甲方全面履行和
所签的专业合同，甲方因履行合同所产生的权利和义务均与乙方无关。
如果居间成功，甲方应向乙方一次性支付居间报酬，如果未及时支付居间报酬，则逾期每日居间报酬的1%向乙方支付违约金。
2016全新精品资料-全新公文范文-全程指导写作 –独家原创 5 / 12
：
第一次支付本合同中的甲方资金时，甲方一次性支付乙方居间报酬3000万元。
。
;
商业秘密，双方不得以其在区间过程中获得的 商业秘密做出不利于对方的行为，否则有权要求对方承担违约责任。
六 。居间终止 ，支付居间报酬后，本合同终止。
七争议解决方案
如发生争议双方协商解决，反之，交当地仲裁委员会解决。
八，其他事项
未经双方同意，任何一方不得将本合同委托事项转委托。本合同一式两份，甲乙双方各持一份。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：__