文档介绍：合同范本之刮腻子施工合同
合同范本之刮腻子施工合同
1 / 9
合同范本之刮腻子施工合同
刮腻子施工合同
【篇一：内墙刮腻子合同书】
内粉合同书
建设单位（甲方）： ____________
施工单位（乙方）： ____________
甲乙双方就工程楼房屋内屋顶刮白、楼梯刮白工程，经双方充分的在友好协商签订本合同书，共同遵守如下：
一、工程名称：
二、工程地点：
三、工程项目内容：
本工程自 2012 年 9 月 1 日至 2012 年 9 月 30 日完工。
五、工程造价约为人民币： 19000 平方米 *12 元=228000 元六、付款方式
1．合同签订后乙方材料到场，开工两天，甲方交付乙方工程总额
30% 预付款。
2．开工后，甲方按工程进度至中途，支付乙方工程总额 30% 预付
款，工程完工，甲方验收合格再支付给乙方工程总额 30% ，剩余工程总额 10% 的保修金等主体工程交工后一次性付清。（以预算书单价为标准，以实际工程量结算）
七、材料设备：本工程所需的工程材料由乙方负责采购，及时组织进场，材料设备保管场地由甲方提供，施工中产生的垃圾及废料由施工方负责清理至甲方指定场地。
八、工程施工
1．乙方必须严格按设计图纸进行施工刮白两遍，如有违反，甲方有权提出停工或返工，所造成的损失由乙方负责。
2．施工中甲方提前增改项目，必须事先通知乙方，并双方签字附加协议，提出的增改项目对施工所造成的损失和误工费由甲方负责，工期顺延。
3．乙方应了解遵守甲方项目部有关规定，遵守施工技术规范，因乙方施工中造***身伤害、设施的损坏，由施工（乙）方负责。
5．如因乙方不遵守甲方项目部有关规定，造成罚款的由乙方负责。
九、工程质量
1．由于乙方提供的材料质量不合格而影响工程质量，其返工费用由
乙方承担。
2．由于乙方原因造成的无法返工的质量事故，一切后果由乙方负责。
十、工程验收
由乙方发出工程验收通知，双方人员到施工现场，按所设计图纸要求和有关标准对工程进行验收，验收后，双方负责人应在验收单上签名认可，如工程未经验收，非甲方原因造成的损坏由乙方负责修补。
十一、违约责任
任何一方违返本合同的条款，所造成的损失，均由违返方负责赔偿给守约方。十二、备注
本合同有不详之处，甲、乙方通过协商补充协议或条款，如本合同甲、乙方发生纠纷，双方有权向本合同签字所在地的工商行政管理局的经济合同仲裁委员会或人民法院提出仲裁或诉讼，按仲裁委员会仲裁或法院判决执行。
十三、本合同报价表一式四份，甲、乙方双方各执两份，经双方代表签字和盖章后即生效，具有法律效力。
甲方单位（盖章）： ________ 乙方单位（盖章）： ________
代表人： _________________ 代表人： __________________
电话：电话：
日期： ________________
【篇二：刮腻子合同】
内墙腻子和乳胶漆承包协议
甲方：百盛联合建设集团有限公司永中安置房项目部（简称甲方）乙方：董