文档介绍：拖欠工程款起诉状
拖欠工程款起诉状
拖欠工程款起诉状
拖欠工程款起诉状
起诉单位：（全称）
法定代表人：
被告单位：（全称） ________市职工教育培训中心
地址：
诉讼请求：
责令甲方偿付工程款和赔楼乙方经济损失：
（一）付清宿舍楼、教学楼拖欠款 ____元；
（二）结算零建工程款： _____元减去甲方垫付的材料款 _____
元，应付给乙方工程款 _____元；
（三）赔偿乙方的经济损失： ____年至 ____年度拖欠款的滞
纳金 ____；____年____月至 ____月设备闲置费 ____元；
以上三项合计，共 ______元
事实和理由：
____年____月____日，________县建筑工程总公司 ____公司
（原告，以下简称乙方）同 ____市职工教育培训中心（被告，以
下简称甲方）签订了《建筑安装工程合同》 ，标的是乙方为甲方
修建教工宿舍楼两幢。承包方式是“议标形式，也工包材料”。
承包额为 ____元。开工日期定为 ____年 ____月____日；竣工日期
定为 ____年____月____日。合同签定后， 乙方按时将设备机具等
运进工地，但甲方因工地、图纸等原因没有同有关单位交涉好，
直到 ____年____月____日乙方才正式开工。 在长达 _____天之内，
拖欠工程款起诉状
拖欠工程款起诉状
拖欠工程款起诉状
由于甲方的原因， 造成乙方开进工地的 _____余名职工无活可干，
机具设备长期双里无用，给乙方经济上造成损失达 _____元。甲
方虽然承担了 _____元的误工费， 但尚有 _____元到今有承担赔偿
损失的责任。
两幢宿舍楼建筑安装工程竣工后：于 ____年____月 ____日，
乙方又同甲方签订教学楼工程的施工合同书（附原印件） 。教学楼工程于 ____年____月 ____日完工。三幢楼均经 ________市建筑工程质童监督站校验合格交付被告使用。
工程结算书经甲、 乙双方审定后， 交____市建设银行校准定
这杂，双方无任何争议。 甲方应依合同书之规定与乙方结清工程款，但至今甲方仍拖欠乙方工程款 _____元。
从____年 ____月开始，甲方要求乙方为其零建工程拖工。 经
多次协商达成协议，乙方又为甲方修建了汽车房、锅炉房、坝墙
等多项零建工程。 但价值 ____元的工租款至今不与乙方结算。 因
甲方一再拖欠乙方工程款， 致使乙方工人工资长期不能支付， 被迫于 ____年____月底撤离甲方工地。
为了收回甲方拖欠的工程款，乙方组织专人多次与甲方交
涉。开始，甲方以工程资料不全为由予以推拖，乙方只得将自己
的全部资料复印交给甲方。 后来，甲方又以有关建材差价不合理
为由拒绝支付原宿舍楼、教学楼所拖欠的工程款，并推而广之，
拒绝审核乙方后期施工的全部零建工