文档介绍：铁艺栏杆合同
C/1
铁艺栏杆工程合同
合同编号：
项目铁艺栏杆工程合同
本合同由
建设单位：（下称甲方）
办公地址：
和
施工单位：（下称乙方）
办公地址：
[注:请公司从商业角度判断是否需要总承包单位签署。]
订立。
鉴于
甲方拟将项目外墙保温铁艺栏杆工程（以下简称“本工程”）以指定分包的形式发包，甲方向乙方提供了描述全部工程的邀请招标文件。
乙方按邀请招标文件进行投标。[注: 我们理解, 本协议采用指定分包的方式。请贵司留意, 根据我国合同法等法律、法规的相关规定, 发包人不得将应当由一个承包人完成的建设工程肢解成若干部分发包给几个发包人。本合同就部分工程进行指定分包, 其安排有可能被相关主管部门认定为肢解分包。此外, 我国最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件的有关司法解释, 发包人直接指定分包人分包专业工程, 造成建设工程质量缺陷, 发包人应当承担过错责任。承包人有过错的, 也应当承担相应的过错责任。因此在指定分包的情况下, 如果发生工程质量问题或者工程延误, 可能发包人需要承担一定的过错责任, 而总包商的责任将得以减轻。]
兹特此达成协议如下：
乙方同意按照和根据合同文件规定、有关附加的合同条款、合同图纸和工程要求及工程规范所说明与显示的内容进行工程所需的深化设计、制作、供应、安装、测试、维修并完成整项工程。本工程概况如下:
工程名称：
工程地点：
C/1
铁艺栏杆工程合同
除非另有规定，乙方的价格须包括执行和完成合同文件所描述的工作，不能缺少所有附带工作及费用，不论它们是否在合同文件中有所说明，亦不论它们是否在签订合同时可以预料到，否则甲方有权不予支付。
甲方有权减少/取消全部或部分报价项目的工作内容，合同单价同时作相应调减。
除甲方书面发出的工程变更所引起的造价增减以及按合同文件的规定可以调整的费用外,无论在任何情况下, 乙方不得再向甲方提出任何其他费用增加的请求。乙方提出的任何费用增加必须有甲方代表人书面签字盖章，否则甲方不予认可。
合同工期
合同工期个日历天（包含节假日、双休日），开工日期，以甲方通知为准，完工日期，具体以甲方确定的详细进度计划为准。乙方于此时间内完成合同承包范围内全部工作。完工日期为通过甲方验收日期，以甲方、总包单位、乙方、监理四方签署的完工验收表为准。工期延误时,乙方应承担违约责任。超过合同工期每逾期一天乙方应支付甲方人民币10,000元作为违约金，不可抗力因素及甲方代表人书面签字盖章同意顺延的情形除外。
甲方/甲方代表
本合同协议条款和条件中的 “甲方”一词应指。
甲方有权在任何时间委托或授权予其他单位或人士负责履行本合同的所有权力及责任，乙方不得有异议。
甲方代表为张帆先生。在本合同范围内，涉及到工期延长、费用增加、质量标准变化的所有指示、指令、信函、联系单、变更单等文件、资料须经甲方代表签字认可并加盖甲方公章后方确认为有效。
乙方项目经理
经甲方同意, 乙方任命先生为项目经理,行使合同约定的权力,履行合同约定的职责；项目经理为乙方实施本工程的主要负责人，应长驻现场，并执行甲方现场项目部的管理规定、条例，否则视为乙方单方面更换项目经理。
乙方的要求、请求和通知应事先以书面形式，并由乙方项目经理签字后送交甲方代表，在情况紧急且无法与甲方代表取得联系的情况下, 乙方可采取保护工程和人员生命、财产安全的紧急措施,并在此后的24小时内向甲方代表送交报告；
未经甲方事先书面同意，一般情况下, 项目经理不可易人，如遇特殊情况, 乙方应至少提前7天通知甲方，同时提供在经验、能力、资历、项目经理等级方面不低于先生的1-2位项目经理供甲方选择，在获得甲方的书面