文档介绍：公司承包合同
公司承包合同三篇
随着广大人民群众法律意识的普遍提高， 合同对我们的约束力越来越不可忽视， 签订合同能够较为有效的约束违约行为。 相信大家又在为写合同犯愁了吧， 下面是我们整理的公司承包合同
篇，欢迎八、本协议经双方签字盖章后即生效。
九、本协议如发生纠纷，由甲方所在地法院受理管辖。
十、本协议一式二份，甲方双方各执二份。
甲方：浙江省×××公司乙方：
法定代表人：法定代表人：
年月日
公司承包合同篇 3
甲方：中建七局二公司芜湖分公司
乙方：工程项目部
为确保本工程《建设工程施工合同》 的切实履行，规范项目
管理行为， 加强过程控制和成本管理， 提高企业的经济效益和社会信誉，本着经济上互利、 工作上互助的原则， 根据中建七局二公司有关管理规定，经双方友好协商订立本合同。
一、工程概况及承包内容
工程名称：工程
工程地点：
建筑面积： 工程承包内容： 承包范围和内容以甲方同业主签定的施工合同及有关合同、协议、招、投标文件为准。
二、施工组织和管理
1、乙方经济承包责任人。
2、乙方应按公司规定设“四组一室”并配备相应管理人员。
3、乙方必须按照甲方项目管理规定组织施工生产，及时编
制、收集整理项目施工中各类资料， 并接受甲方各职能部门监督
和管理。
三、合同工期
以甲方同业主签定的合同开竣工日期为准（日历天） ，完不
成工期指标， 按与建设方合同约定处罚乙方， 如建设单位另有处
罚或由此对甲方产生损失，亦由乙方全额承担。
四、质量标准和技术资料
1、开工前，甲乙双方签定《项目质量管理责任书》 、约定甲
乙双方应承担的权利和义务。
2、以甲方和业主签定的施工承包合同约定的质量标准为准，
乙方在施工期间质量有严重缺陷，影响到甲方声誉时
甲方可单方面终止同乙方的承包， 其责任及经济损失均由乙
方全额承担。
3、乙方按照公司项目施工管理规定自行组织本工程的材料
采购和验收， 乙方采购的材料标准必须符合产品质量标准和施工
验收规范，并得到甲方、业主和监理的认可。
4、乙方自行承担工程质量达不到合同要求的全部损失，业
主对质量的奖、罚由乙方承担。
5、工程竣工资料归档约定按芜湖市档案馆规定的份数（含
公司档案室一份）提交完整的竣工资料（包括竣工图） 。
五、费用收取
1、甲方按工程结算总价（含安装等）提取（乙方必须严格
按财务制度建立完善的财务帐务， 否则甲方将按税务制度规定加
收总价 %的个人所得税） ，其余归乙方承包，乙方就承包费用
独立核算，自负盈亏。 独自承担与施工项目有关的一切责任、 风
险、成本及任何损失（含与工程有关的连带责任） ，超支自负，
节余自收。
2、乙方承包成本中包括人工费、材料费、机械费、其他直
接费、现场经费、临时设施费、合同鉴证、工程保险等费用、工
程结算税金及附加 ( 税金必须由甲方代扣代交 ) 、政府及行业规定
收取的各项费用（缴费凭证原件必须交财务存档） 。公司规定由
项目负担的各项费用以及因本工程而发生的 ' 其他费用。
3、本工程如有业主指定分包项目或只收取总包服务费等项
目，甲方根据单项工程的具体计费情况确定收取乙方管理费比例。
六、合同履约
甲方与业主签定的 《建设工程施工合同》 内容均由乙方负责
履约，乙方承担该合同的工期、质量、履约保证金、保修金及全
部经济责任，并履行其义务。
七、工程款支付
1、工程款以甲方同业主签定的合同付款方式为准，业主未
向甲方付款， 乙方不得向甲方要求付款； 本工程需垫资施工的款
额由乙方自行解决，如建设方资金不足，甲方不承担责任； 乙方材料供应商或人工工资由乙方负责解决，不得向甲方索付。
2、业主工程款支付到甲方后，甲方扣除同乙方约定的管理费、税金、地方政府各项费用和应由乙方承担的其他开支后按照
公司工程款支付规定履行手续后拨付给乙方， 根据乙方支付方案，由甲方监督支付材料