文档介绍：工程技术服务合同书
工程技术服务合同书
合同编号：建字( )第 号
项目名称： 建筑技术服务
甲方：
工程技术服务合同书
工程技术服务合同书
合同编号：建字( )第 号
项目名称： 建筑技术服务
甲方：
乙方：
签定地址：
签定日期： 年 月 日
预付工程款的40%，（结算时抵作工程款）；工程进度达50%时再付工程款额的50%；工程完成经双方验收合格后3天内，一次付清全部余款。
：
乙方未按合同规定日期竣工，以竣工日期计算，每逾期一天按工程总造价（总造价）的万分之五支付给甲方违约金。
甲方未按合同规定拨预付款及进度款，每逾期一天按工程总造价（总造价）的万分之五付给乙方违约金。
施工时因乙方按设计要求施工，如未按设计要求施工,乙方无偿予以修复，以保障安全使用。
甲方应如实提供原始资料,如因资料不实而引发的事故，责任由甲方自负。
甲方未按合同规定的日期向乙方支付工程款项，而造成的窝工，甲方应按照实际每人每天35元向乙方支付窝工费。如因此窝工累计5天，乙方有权停工。停工后再开工，甲方应向乙方支付进场费用。
工程完工后，乙方应向甲方提出书面通知。甲方接到通知后在5天内应组织工程验收。如果5天内甲方不能及时进行验收，按工程验收合格处理,并以通知发出的第5天为验收合格日。
本合同若发生纠纷由双方协商解决,协商不成可提交有关部门仲裁或向人民法院提起诉讼。
：
,在施工过程中应定期召开甲乙双方领导会议,及时解决问题,加快工程进度。
﹑条款与本合同有同等效力。
，如发现地基存在地耐力不足或局部存在软弱等不利地层（如新基础以及行走地基范围内存在古墓、古井、古池塘、古河道、孤石、下水道沟、井等障碍物），需要进行地基处理以满足设计需求，增加的处理费用由甲方承担。
，至工程完工结清工程款后失效。
：
如遇不可抗拒因素或其他外部原因,不能按规定正常施工,工期相应顺延。