文档介绍：工程建设施工合同
通用工程建设施工合同
在人民愈发重视法律的社会中，合同出现的次数越来越多，签订合同也是最
有效的法律依据之一。 拟定合同的注意事项有许多， 你确定会写吗？以下是作者为大家收集的通用工程建设施工合同， 协议， 补充协议系本合同组成部分 ) 。
双方款项往来，均应出具发票 ( 或收据 ) 。
六、其它
( 一) 甲方工作
甲方应在开工前天，向乙方提供经房管部门或物业管理部门认可的施工图
纸或做法说明份， 并向乙方进行现场交底。 全部腾空或部分腾空房屋， 清除影响施工的障碍物。对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设等采取保护措施。
向乙方提供施工需用的水、电、等必备设备，并说明使用注意事项。
做好施工中因临时性使用公用部位操作以及产生影响邻里关系等协调工
作。
如确实需要拆改原建筑物结构或设备管线，负责到所在地房管部门或物业管理部门办理相应审批手续，并承担有关费用。
( 二) 乙方工作
①参加甲方组织的施工图纸或做法说明的现场交底，拟定施工方案和进度计
划，交甲方审定。
②指派 ( 姓名 ) 为乙方驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。
③未经甲方同意和所在地房管或物业管理部门批准，不得随意拆原有建筑结构及各种设备管线。
④乙方在其装饰施工范围内承担保修责任，保修期自本工程竣工甲方验收合格之日起 ____个月。
七、违约责任
由于甲方原因导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因停工、窝工所
造成的损失，每停工或窝工一天， 甲方支付乙方元 ; 甲方未按合同的约定付款的，
每逾期一天，按逾期未付款的 %支付违约金。
由于乙方原因逾期竣工的， 每逾期一天，乙方按甲方已累计付款额的 %支付违约金。逾期天以上的，乙方应将甲方已支付的全部款项如数退还给甲方。
乙方应妥善保护甲方提供的设备及现场堆放的家具、陈设和其他物品，如有损坏，应照价赔偿。
甲方未办理任何手续，要求乙方拆改原有建筑结构及设备管线，由此发生的损失或事故 ( 包括罚款 ) 由甲方负责并承担损失。
未经甲方同意，乙方擅自拆改原有建筑结构或设备管线，由此发生的损失或事故 ( 包括罚款 ) ，由乙方负责并承担损失。
八、纠纷处理方式
本合同履行期间双方发生争议时，在不影响工程进度前提下，双方可采取协商解决或请装饰施工住房所在地的建设行政主管部门或消费者协会调解。
当事人不愿通过协商、调解解决或协商、调解解决不成时，对本合同在执行中发生的争议双方同意由——仲裁委员会仲裁 ( 当事人未约定仲裁机构，事后又没有达成书面仲裁协议的，可向人民法院起诉 ) 。
九、其它约定
十、本协议一式份，甲，乙双方各执份，具有同等法律效力。甲方 ( 签章 ) ：________
乙方 ( 盖章 ) ：________
委托代理人： ________
法定代表人： ________
住址： ____________
地址： ____________
电话： ____________
电话： ____________
邮编： ________
邮编： ________
开户银行： _________
户名： ________
帐号： ____________
签订日期： ____年 ____月 ____日
通用工程建设施工合同 2
发包人： ____________(简称甲方 )
承包人： ____________(简称乙方 )( 必须有施工资质 )
依照《中华人民共和国合同法》 、《中华人民共和国建筑法》 及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就紫金广场部分排水及砼道路工程施工项目，经双方协商一致，订立本合同。
特别条款：该承包人于 20____年 ____月 ____日之前以 ________名义与本发包
人 ( 包括 ________置业有限公司 ) 签订的所有合同， 自本合同签署生效时起， 宣布作废。
第一条工程概况
工程名称： ________道路工程
工程地点： ____________
工程内容： ____________道路工程
资金来源：自筹 ;
第二条承包范围
承包范围：小区内的 . 砼道路工程， 排污管道， 雨水管道及相配套的检查井等小型工程。 ( 上述项目本小区总施工图中注明的由总承包单位承建