文档介绍：.
装饰装修工程合同
室内装饰装修工程施工合同
发包方（以下简称屮方）：安徽阜阳华纺和泰房地产开发有限公司 委托代理人（姓名）: 联系电话: 通讯地址：阜阳市颍东区向阳北路258号 承包方（以下简称乙方）：安徽名仕装饰工程集团有限公司次性付清。
第十条工程保修
工程竣工验收合格屮方付清尾款后，乙方向屮方出具工程质量保修单（见附 表：住宅室内装饰装修工程保修书）。
本工程自验收合格双方签字之日起，在正常使用条件下室内装饰装修工程保 修期限为一年，有防水要求的厨房、卫生间防渗漏工程保修期限为二年。
保修范W为乙方施工的工程项U, III于施工质量问题和乙方提供材料原因造
成的损坏，乙方负责保修。
山于屮方使用不当造成损失或不能正常使用，不属保修范a，乙方可代为维 修，但维修费用由屮方自行承担。
第十一条合同争议的解决方式
本合同履行期间双方发生争议时，在不影响丄程进度的前提下，当事人可釆 取协商解决。
双方不愿意通过协商、调解解决或解决不当时，当事人可以选择下列解决方
式一^①，作为本合同的约定。
①向阜阳市仲裁委员会申请仲裁
②向阜阳市颍东区人民法院起诉
第十二条其他约定事项
第十三条附则及其他
合同经屮、乙双方签字（盖章）后生效，合同履行完毕后终止。
本合同一式—份，屮方执
份，乙方执—份。
合同附件为本合同组成部分，与本合同一起具有同等法律效应。
屮方（签字）:
乙方（盖章）:
委托代理人:
附件
房屋建筑工程质量保修书
发包人（全称）：安徽邛・阳华纺和泰房地产丿I：发仃限公同
承包人（全称人
安徽名仕装饰工程集团冇限公司
发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法九《建设工程质量管理条例》 和《房屋建筑工程质量保修办法九经协商一致，对阜阳东方广场商业楼B座35 层至37层共54户，而积nV的内装项U签定工程质量保修书。
1. 符合阜阳市住宅建筑设计标准。
二、符合国家建筑工程施工及建筑装饰装修工程质量验收规范标准。
3. 质量保修期。
本工程的质量保修期为自验收合格后壹年。但不包括易耗易损物品如开关插 座盒、灯具、地漏、水龙头等。
因住户使用不当、人为损坏或因用户二次装修擅自改动结构、管线走向、固 定设备移位等造成的质量问题或对其他用户造成的损失，不在本公司维修范W之 内，山责任人承担相应的民事责任和经济责任。
四、住户入住后，属保修期内的有关住宅质量的投诉，山住户向物业管理公 司报修后，本公司将及时实地查看，妥善处理；超过保修期的，山住户向物业管
理公司报修处理。
五、该房屋转让时，本保证书应当随房屋一并转让至受让住户，受让住户学
有与原住户同等权利，承担同等义务。
发包人:
承包人:
联系电话:
联系电话:
年 月曰
年 月曰
工程合同
室内装饰装修工程施工合同
发包方（以下简称屮方）：安徽阜阳华纺和泰房地产开发有限公司 委托代理人（姓名）: 联系电话: 通讯地址：阜阳市颍东区向阳北路258号 承包方（以下简称乙方）：安徽名仕装饰工程集团有限公司 施工负责人: 联系电话:
依照《中华人民共和国合同法》及其它有关规律、法规的规定，结合本市住 宅室内装饰装修的特点，屮、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就乙方 承包屮方的住宅室内装饰装修工程（以下简称工程）的有关事宜达成如下协议:
第一条 工程概况
丄程地址： 阜阳东方广场商业办公楼B座35层至37层
工程装饰装修面积：nV,其中房屋54套nf,公共部分nf。
工程内容及做法：装饰装修工程内容和做法参照样板间（但不含橱柜吊柜、 灶具、油烟机及家具等）。
丄程承包方式，双方商定参照乙方捉供的样板间式样、材料清单及样品以包 工包料方式交山乙方施工。本项U装饰内容乙方仅对本材料清单负责。
丄程期限，本项日为统一装修，2018年1月1日前交付，因不可抗力因素 或因屮方原因致使工程不能顺利施工的工期顺延。
合同价款：房屋工程造价为575元/nf,合计为¥1748736元；公共 部分工程造价为260元/nf,合计金额为¥元；
木合同总造价为：¥元（大写人民币壹佰捌拾渠万伍仟捌佰贰拾玖 元贰角整），此价款为不含税价，如需开票须另支付27%的税费元。
第二条 施工图纸设i|•标准。双方商定施工图纸山乙方统一设计施工图纸, 设计费用山屮方支付（此费用不在工程价款内）。
第三条 屮方义务
将施丄用水、电力、通讯线路等施工所必需的条件接至施工现场内