文档介绍:小型工程施工合同范本
小型工程施工合同范本
第1页/总页数9页
小型工程施工合同范本
小型工程施工合同范本
小型工程项目因为标的小、项目散,在审计工作中很简单被忽略。那么签署小型工程施工合同需要注意什么呢?以下是我为大家整小型工程施工合同范本
小型工程施工合同范本
第1页/总页数9页
小型工程施工合同范本
小型工程施工合同范本
小型工程项目因为标的小、项目散,在审计工作中很简单被忽略。那么签署小型工程施工合同需要注意什么呢?以下是我为大家整理的小型工程施工合同范文,
小型工程施工合同范文1
发包人(全称):(以下简称甲方)
承包人(全称):(以下简称乙方)
依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及国家工商行政管理局和建设部颁发的《建筑工程施工合同GF-1999-0201示范文本》联合天津市有关规定经两方磋商一致,签署本合同(依据本企业施工特色改正版)
第一条概略
:修筑施工便道,占地赔偿及路基注浆。
:包工包料
:第二条工程限期
、完工日期:,(若时间更改,以甲方正式通知乙方的时间为准,完工时间相应提早或今后顺延)
:30天
,%的人民币违约金。
第三条工程款支付
小型工程施工合同范本
小型工程施工合同范本
第3页/总页数9页
小型工程施工合同范本
%工程款
第四条工程保修
:
,因施工质量问题,造成设施伤害应全额赔偿,甲方提出要求,乙方应在接到维修通知后小时内派人维修,不然甲方可拜托其余单位和人员维修。保修时期所发生的花费由责任方肩负。
第五条争议,仲裁
,当事人应本着磋商的原则解决,磋商不可时,可按以下第①种方式解决:
①向天津市仲裁委员会申请仲裁
②向人民法院起诉
第六条甲、乙方驻工地代表
姓名:范学军
职权:代表发包人对工程质量、工期、安全等进行全面的监察和管理。
姓名:张哲
职权:代表承包人对工程质量、工期、施工单位、安全等进行全面的管理。
第七条合同附件
、商务报价文件、施工安全环保协议;现场人员安全劳保用品佩带规定。
小型工程施工合同范本
小型工程施工合同范本
第4页/总页数9页
小型工程施工合同范本
第八条守旧奥密
,承包人不得直接或间接向第三人泄漏、公然鉴于本合同获悉的发包人的任何信息或将其用于本合同以外的目的。
,作为和善管理者,乙方使用技术信息时应该注意,除本协议目的以外,技术信息不得被乙方有关的雇员泄漏、盗用,或许因其余任何原由向第三人公然。乙方雇员向第三人泄漏技术信息或使用该信息时致使泄漏的,乙方应该与其雇员承
,承包人须向发包人返还发包人供