文档介绍:
共 13 页
九、工程施工及验收标准。
1、施工方的施工人员须严格依照施工工艺和操作程序进行施工。
2、依照国家制定的施工工艺规程和验收规范为验收标准。
十、饰后保修承诺。
1、乙方在装饰施工质量范围内担当保修责任期间自工程竣工验收之日起,为期2年。
2、保修期间由乙方施工不当造成的油漆涂料施工费用均为乙方负责。
3、保修内容均采纳修复形式。而且只对油漆涂料负责,不担当其他连带责任。
4、在保修期内,乙方应在接到通知后确认是保修范围内的5个工作日内派人修复结束。
5、保修期内因甲方运用不当、非装饰外力缘由或不行抗拒因素(自然老化、结构层降、温差收缩、碳化缩等缘由)所产生的结果不属于保修范围。如要乙方修理的材料和人工费用均由甲方负责并担当。
十一、双方责任。
甲方职责:
1、甲方应给施工方人员办理进场施工手续(出入证等)、供应施工所需的水、电、住宿、伙房场地。施工中如临时须要运用公共部分,甲方应向邻居协调好,做好交叉作业的施工环境。
2、甲方有对乙方监督管理的权力,应按合同约定向乙方拨付工程进度款,如因工程进度款不能刚好到位,导致延误工期,则按实际状况相应顺延工期。
3、甲方应协作乙方做好已完工程成品及半成品爱护工作。
4、施工中甲方须要变更或增加施工项目时,应刚好照实通知乙方,双方应签订项目变更表,协商好造价状况后再进行施工。
5、甲方应向乙方供应良好的外部环境,如不属乙方缘由造成停工,甲方应刚好处理并负责工期顺延。
乙方职责:
1、乙方施工人员须严格依照施工工艺的程序进行施工,应有从业资格、有管理阅历、业务素养良好的施工管理人员,按甲方要求组织人员、机具进场,保质保量完成所承包范围内各项施工任务,刚好报验,主动协作甲方及监理人员对工程的初验和终验。
2、施工方应按工程部和图纸规定的状况下自行选购的材料必需符合国家质量技术标准,三证齐全,自觉接受甲方、监理单位和建设单位的监督管理认可后,方可进场施工运用。
3、应遵守甲方为加强质量和平安文明生产管理而制定的各项规章制度,无条件地听从项目部的统一管理。
4、按施工程序开展质量和工期管理,刚好主动向甲方汇报质量管理状况及施工进度。
5、乙方须按时完成工程量及施工要求刚好给项目部供应合格证及资料。把各项必备资料负责送到项目部资料员手中。若因不行抗拒因素造成工期延误,应与甲方协商解决。
十二、违约。
1、: 本合同通用条款第24条约定发包人违约应担当的违约责任: 无 。
2、:工期顺延。
3、:除无条件返工外,担当工期损失罚款和降低工程总价3%的质量罚款。
4作为违约金付给对方。
十三、争议。
双方友好协商,协商无效,可由甲方所在地人民法院公诉裁决解决。
本协议一式两份,双方各执一份,经双方签字盖章后生效。
甲 方: 乙 方:
代表人: 代表人:
联系方式: 联系方式:
年 月 日 年 月 日
油漆包工包料合同范文3
发包人:
承包人: