文档介绍：XX拖欠货款起诉状范文
XX拖欠货款起诉状范文
1/6
XX拖欠货款起诉状范文
拖欠货款起诉状范文
如何起草拖欠货款起诉状?下面请看给大家收集的xx拖欠货款起诉状范文，仅供参考。
原告：×××___年______月份经______县基建
局批准
地址：______县______乡______电话：______________________
开户银行：______工区历下办理处。帐号：__________________
法定代表人姓名：_________职务：_________
被告单位(全称)：______市职工教育培训中心
XX拖欠货款起诉状范文
XX拖欠货款起诉状范文
2/6
XX拖欠货款起诉状范文
地址：________市_______-______路________号
事由：热力公司的室内暖气和室外管道安装工程拖欠工程款纠
纷
事实和理由：
______年______月______日，______县建筑工程总公司______
公司(原告，以下简称乙方)同______市职工教育培训中心(被告，以
下简称甲方)签订了《建筑安装工程合同》，标的是乙方为甲方修建
教工宿舍楼两幢。承包方式是“议标形式，也工包材料”。承包额为
。开工日期定为______年______月______日;竣工日期
定为______年______月______日。合同签定后，乙方按时将设备机具
等运进工地，但甲方因工地、图纸等原因没有同有关单位交涉好，直
到______年______月______日乙方才正式开工。在长达一百七十七天之内，由于甲方的原因，造成乙方开进工地的70余名职工无活可干，机具设备长期双里无用，。，。
两幢宿舍楼建筑安装工程竣工后：，于______年______月______
日，乙方又同甲方签订教学楼工程的施工合同书(附原印件)。教学楼工程于______年______月______日完工。三幢楼均经______市建筑工程质童监督站校验合格交付被告使用。
工程结算书经甲、乙双方审定后，交______市建设银行校准定
这杂，双方无任何争议。甲方应依合同书之规定与乙方结清工程款，
XX拖欠货款起诉状范文
XX拖欠货款起诉状范文
3/6
XX拖欠货款起诉状范文
。从______年元月开始，
甲方要求乙方为其零建工程拖工。经多次协商达成协议，乙方又为甲方修建了汽车房、锅炉房、坝墙等多项零建工程。。因甲方一再拖欠乙方工程款，致使乙方工人工资长期不能支付，被迫于______年______月底撤离甲方工地。
为了收回甲方拖欠的工程款，乙方组织专人多次与甲方交涉。开始，甲方以工程资料不全为由予以推拖，乙方只得将