文档介绍:
山体爆破施工合同
山体爆破施工合同1
甲方:_________
乙方:_________
甲方将_________爆破任务委托乙方作爆破设计与施工。经双方协商达成如下协议:
全事故责任由甲方承担,乙方概不负责。
4、因甲方设备陈旧或安全检查不到位,使乙方人员在上下井或施工过程中,发生非爆破安全事故,由甲方承担全部责任。
5、因爆破对矿区周边环境造成的有害效应,乙方概不负责,责任由甲方负责。
6、因甲方的原因导致不具备爆破条件或者存在安全隐患,乙方有权拒绝爆破作业,责任由甲方承担。
七、因政策或政府部门或其他不可抗力的原因致乙方不能正常生产经营的,乙方不承担责任。
八、本合同未尽事宜,本着互惠互利、友好协商的原则解决,双方协商一致,签订补充合同,但不得相互影响对方生产施工。若协商不成,向武川县人民法院诉讼,依法解决。
九、违约责任
1、如甲方违反本合同的约定,乙方有权解除本合同,甲方支付乙方违约金20万元。
2、如乙方违反本合同的规定,甲方有权解除本合同,乙方支付甲方违约金20万元。
十、本协议自双方签字(盖章)后即产生法律效力,双方必须信守本协议,诚实履行,不得恶意曲解本协议。
本协议一式三份,双方各执一份,县公安局存档一份。
甲方(盖章):
乙方(盖章):
甲方(签字):
乙方(签字):
开户行:
开户行:
账号:
账号:
20xx年xx月xx日
山体爆破施工合同3
发包人(全称):xxx(以下简称“甲方”)
承包人(全称):xxx(以下简称“乙方”)
签订时间:20_年____月____日
签订地点:
经友好协商,发包人将爆破工程整体发包给承包人爆破施工。根据《中华人民共和国合同法》、《民用爆炸物品安全管理条例》、《爆破安全规程》等有关法律、行政法规,双方遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,经友好协商订立本合同并共同遵照执行。
1、工程概况
:
:
:施工图纸范围内的露天土石方爆破施工;
:岩石松动爆破。
2、承包范围
;
(详见收方纪录)内的爆破作业面;
;
:以双方实测量为准;
3、合同工期
:壹年;
:以发包人发布的开工通知为准;
:以发包人发布的完工通知为准。
4、工程质量及计量标准
:以设计为准,以发包方挖机能装车为限,,。
。
5、合同价款及支付方式
:
本合同为单价价款合同,(不含任何税费)。
(大写:玖元伍角/立方米)
:
,按下列进度及比例支付:
,甲方负责提供炸材款,炸材款以后在乙方工程款中扣除。
、乙双方没有保证金和预付款,甲方每月给乙方按乙方完成工程量的95%支付,确保乙方顺利支付民工工资和机械款。
(30日内)一次性支付剩余全部工程款。
6、双方责仸与义务
:甲方负责把炸材运送到工地或工地临时库房,乙方领取使用。(乙方除炸材款以外,不支付任何附加费用)
,并监督施工进度、安全与文明施工。发包人对承包人施工中违规操作有权做好处理决定或经济处罚。
,协助做好爆破过程中的安全警戒、交通管制、消防减尘、居民安抚、地界协调工作。
,并保证移交给承包人的场地和爆破地块范围内(以现场警戒线为准)无闲杂人员、无需保护的物品、切断各类管线并无产权纠纷等,杜绝承包人与原土地产权人之间的纠纷,避免承包人窝工、怠工等。
、施工场地范围的封闭警戒工作