工程欠款纠纷起诉状.doc

文档介绍：工程欠款纠纷起诉状范本
工程欠款纠纷起诉状范本
1/5
工程欠款纠纷起诉状范本
工程欠款纠纷起诉状
起诉单位：
工程欠款纠纷起诉状范本
工程欠款纠纷起诉状范本
1/5
工程欠款纠纷起诉状范本
工程欠款纠纷起诉状
起诉单位：
地址：
法定代表人姓名：
被告单位（全称）：
地址：
法定代表人姓名：
诉讼请求：
责令甲方偿付工程款和赔偿乙方经济损失：
（一）付清宿舍楼、教学楼拖欠款______元；
（二）结算零建工程款：_____元减去甲方垫付的材料款______元，应付给乙方工程款
_____元；
（三）赔偿乙方的经济损失：_____年至_____年度拖欠款的滞纳金____元；_____年
_____月至_____月设备闲置费________元；
以上三项合计，共________元。
工程欠款纠纷起诉状范本
工程欠款纠纷起诉状范本
2/5
工程欠款纠纷起诉状范本
事实和理由：
年月日，县建筑工程总公司公司（原告，以下简称乙方）同市职工教育培训中心（被告，以下简称甲方）签订了
《建筑安装工程合同》，标的
是乙方为甲方修建教工宿舍楼两幢。承包方式是议标形式，也工包材料。承包额为__________
元。开工日期定为_____年_____月______日；竣工日期定为_____年_____月____日。
合同签定后，乙方按时将设备机具等运进工地，但甲方因工地、图纸等原因没有同有关单位交
涉好，直到_______年_____月______日乙方才正式开工。在长达____天之内，由于甲方
的原因，造成乙方开进工地的____余名职工无活可干，机具设备长期无用，给乙方经济上
工程欠款纠纷起诉状范本
工程欠款纠纷起诉状范本
5/5
工程欠款纠纷起诉状范本
造成损失达_______元。甲方虽然承担了______元的误工费，但尚有____元到今有承担
赔偿损失的责任。
两幢宿舍楼建筑安装工程竣工后：于_____年_____月_____日，乙方又同甲方签订教学楼
工程的施工合同书。教学楼工程于____年_____月_____日完工。三幢楼均经____市建
筑工程质童监督站校验合格交付被告使用。
工程结算书经甲、乙双方审定后，交
_____市建设银行校准定这杂，双方无任何争议。
甲方
应依合同书之规定与乙方结清工程款，但至今甲方仍拖欠乙方工程款
______
元。