文档介绍:有机房电梯战略合作协议
编号:
某公司企业股份有限公司(以下简称甲方)
地址:
电话: 传真:
某公司 (以下简称乙方)
地址:
电话: 传真:
某公司支持工作,保证在正常的施工条件下,供方所提供的产品一定能一次通过所有相关部门的验收;
乙方有义务约束供方行为,确保供方按照本协议和采购合同的要求履行义务;
7.
乙方有义务保证以下交货期:电梯运行速度≤
120m/min
时为 90 天,电梯运行速度≥
150m/min 时为 120 天,即自采购合同签订、技术图纸、参数完备之日起,供方能够在
90
天(或 120 天)内按需方要求在需方项目所在工地交货。
8.
乙方有义务保证的安装工期(不含政府主管部门的验收时间)
:层数≤ 18 层的安装工期为
45 天 / 批, 18<层数≤ 30 层时的安装工程
60 天 / 批,即自甲方提供符合安装条件的井道之
日起,乙方在 45 天(或 60 天)/ 批内按需方要求在需方项目所在工地完成电梯设备的安装;
对于在乙方经营范围内而本协议中没有规定或未确定价格的材料,乙方有义务向甲方提供最优惠的市场价格;
乙方有义务接受甲方人员的参观考察和飞行检查;
乙方必须及时向甲方推荐乙方的新产品、新技术,以方便甲方对产品的选用,经甲方确认后 , 可纳入战略采购范围;
乙方必须提供必要的技术支持、其它相关条件配合甲方指定分包的电梯装修工程,并在电梯装修完毕后,负责将电梯调试完毕;
13. 乙方应保证供方提供的电梯正常使用年限不少于
15 年;
乙方有义务及时通知甲方供方联系方式的变动;
乙方对供方的一切行为均承担无条件的连带责任。
第七条 违约责任
- 3 -
有下列任何情形之一的, 甲方有权利单方终止本协议, 乙方应依法赔偿因此给甲方及需方造成的全部损失:
1) 供方拒绝按照本协议书的规定与需方签订采购合同;
2) 甲方收到需方对供方产品或服务的投诉达到 3 次并经调查属实的,或者乙方或供方有
本条特别规定以外的任何其他违约行为(包括违反本协议书与采购合同规定的任何义务)达 3 次的;
有下列任何情形之一的,甲方有权选择单方终止本协议:
1) 供方不具有按本合同规定对需方开发项目供货的能力;
2) 甲乙双方对新增加的需方开发项目所在地的货物运输费用不能协商一致的;
3) 因供方因素 ( 不可抗力除外 ) 导致需方根据采购合作的规定单方解除或终止某一个或几个项目的采购合同的。
任何一方在不符合本协议约定条件的情况下单方终止履行协议的,必须向守约方赔偿因提前
终止协议而造成的全部损失(包括守约方所在的需方或供方的损失) 。
任何一方根据本协议书的规定或法院判决必须承担违约责任的,除赔偿给对方造成的全部损
失外,还应向对方支付全部损失20%的违约金。
第八条 协议有效期与协议终止
1. 本协议自双方签署之日起生效, 协议有效期截止于 2008 年 3 月 31 日。协议期满前 1 个月双
方可协商修订本协议, 但任何一方均没有期满续约或继续战略合作的义务; 本协议对上述约
定截止日供需方之间已生效未履行完毕的具体采购/施工合同继续有效, 直至该具体采购/
施工合同履行完毕。
2. 本协议一方在符合法律和本协议约定条件下提出终止协议的要求, 必须提前 1 个月书面通知
对方,在协议终止前双方仍应履行本协议规定的各项义务,否则,须承担相应的违约责任。
第九条 纠纷争议处理方式
凡因本协议引起的或与本协议有关的争议,双方应当协商解决,可以和解或要求主管部门调解。当事人不愿和解、调解或和解、调解不成时,采取向甲方所在地有管辖权的人民法院起诉的方式解决。
第十条 协议份数
本协议用中文书写,一式 4 份,双方各执 2 份,具同等效力,未尽事宜,协商解决。
- 4 -
第十一条 协议生效
本协议自双方代表签字并加盖公章之日起生效,签订地点为甲方住所地。
第十二条 协议附件
协议附件包括:
协议附件 1:电梯价格清单
协议附件 2:电梯采购合同
协议附件 3:电梯安装合同
协议附件 4:供需双方联系方式
协议附件 5:授权委托书
协议附件 6