文档介绍:绿化工程合同
绿化工程合同范本1
甲方:**京林志向城
乙方:毕有星
依照中华人民共和国合同法、建设法及相关法律、法规,在同等、自愿的基础上,双方就该区绿化工程的施工事项,订立合同如下:
一、绿化地点与范围:___方责任:
1、保证施工场地具备开工条件,保证施工所需用水、用电;
2、合同签定后三日内审定乙方的施工组织安排及施工图,并以书面形式通知乙方;
3、负责帮助办理施工的各项进场手续;
4、负责协调现场各施工单位间的关系;
5、若施工变更应以书面形式通知乙方;
6、按合同规定时间按时付款。
(二)乙方责任:
1、按甲方签审的施工图和确定的变更通知内容,结合有关规范组织施工;
2、接受甲方指派监理公司的监理及甲方现场代表的管理;
3、留意与外装饰单位施工现场的协作工作;
4、文明施工,平安生产,确保工程质量,按期完工;
5、负责施工中的成品爱护。
第七条甲、乙双方现场代表及责任
(一)甲方施工负责人:___________
现场代表:_________________
(二)乙方施工负责人:___________
土建:_____________________
绿化:_____________________
现场代表:_________________
(三)甲方代表作为现场签证代表;乙方代表作为接受甲方书面通知的代表。
第八条材料的认定及选购
(一)乙方应按设计要求对材料自行选购,涉及装饰及灯具材料需经甲方认定后方可选购。
(二)设计材料变更须经设计单位和甲方共同认定并以书面形式通知乙方后,乙方方可购买。
第九条违约责任
(一)甲方违约责任:
1、甲方未履行合同规定的义务,除顺延竣工期外,还应赔偿乙方因此发生的实际损失;
2、甲方对工程中途停建、缓建或由于设计变更造成的停工,应实行措施补救或减
少损失,同时赔偿乙方因此而造成的停工、窝工、返工的机械设备调运等实际损失;
3、甲方超过合同规定期限验收或未按合同规定付款,每超一日,按合同总额的_______‰向乙方支付逾期违约金。
(二)乙方违约责任:
乙方未按合同规定完成工程,且无故拖延时间影响工程进度,每延一日,按合同总额的5‰向甲方支付违约金。
第十条争议解决方式
在合同履行中,双方因履行合同发生争议,应协商解决。协商无果,双方约定向施工所在地人民法院起诉。
第十一条本合同经双方签字盖章后生效。
第十二条未尽事宜,双方协商解决。
第十三条本合同一式四份,双方各执二份,均具同等法律效力。
甲方(盖章):____乙方(盖章):___
法人代表:________法人代表:_______
托付代理人:______托付代理人:_____
____年____月____
绿化工程合同范本3
甲方:
乙方:
为确保该工程的顺当进行,经甲乙双方协商达成以下条款,供双方参照执行。
第一条工程概况
1、工程名称:
2、工程地点:
3、工程内容:水
4、承包方式:
5、
其次条工程期限
1、本工程开工日期以甲方的开工通知单并经乙方确认为准,竣工日期为50日内。
第三条工程延误
1、乙方应刚好按期开工,如遇施工现场不能开工的状况下应提前三天书面通知甲方并经甲方同意,甲方不同意延期或乙方未在规定期限内发出延期通知的,工期不顺延。
2、施工中因各种缘由须要停工,应提前24小时书面对甲方提出申请,由甲方视状况确定是否停工。
3、如遇不行抗力,如自然灾难等缘由,工期相应顺延。
4、因乙方缘由造成延期开工或停工的,由乙方担当相应损失。
第四条甲方工作
确保施工面,现场做到三通一平。确保乙方施工用水及养护用水、用电。甲方应为乙方供应地下隐藏工程的资料。
第五条乙方工作
1、乙方必需按甲方确认的工程进度组织施工,接受甲方对工程进度的监督检查。
2、工程竣工后,乙方应按本合同约定的保修期,对本工程担当质量保修责任。
3、乙方应遵守工程建设平安生产有关管理规定,平安施工,施工中如因乙方平安措施不力造成事故的责任及相关费用,由乙方担当。
第六条质量验收
1、苗木栽植要严格遵守操作规范作业,确保苗木成活率不低于%
2、、土建工程及换土工程要按图施工。苗木质量要经卫生防疫部门检验。
第七条付款方式
验收合格后付35%第三期付款:20_年苗木成活率验收合格后付5%