文档介绍：1
工程施工分包合同
分包合同编号：
总包合同编号： 等不能满足甲方或业主的要求，甲方有权解除合同，更换队伍，由此造成的损失由乙方承当。
②因乙方原因不能按约定的工期或甲方要求的关键节点完工的，每拖延一天，应向甲方支付10000元的违约金；违约金仍不能弥补甲方损失的，乙方应按实际损失补足。
③因乙方原因使工程质量达不到合同约定的质量标准的，由乙方承当撤除和重新施工的费用，且工期不予顺延，并赔偿由此给甲方造成的损失。
4
④因乙方原因未做好施工现场的平安、保卫、消防、环保等工作而发生的损失由乙方承当。甲方对乙方违章作业、违章指挥造成质量失控或引发平安事故的行为和不服从甲方管理的行为有权甲方管理规定进行处分，罚款可从当月工程进度款或工程结算款中扣除。
⑤因甲方原因造成质量、平安问题和工期拖延，由甲方承当责任和经济损失。
13、争议
本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；协商不成的，双方均可向 雄县人民法院起诉 。
14、其他
①本合同一式 五 份，甲方 二 份，乙方二 份，建设方一份
②甲方与建设单位签订的总承包合同是本合同的执行条件之一，本合同未尽事宜双方另行协商或参照总承包合同相关条款执行；
③GF—1999—0201?建设工程施工合同?〔示范文本〕中的通用条款是本合同执行条件之一，本合同未规定的，执行通用条款；
④本合同自双方签字盖章之日起生效，在全部工程竣工，办理交工验收保修期满工程款结清后失效。
〔附施工平安协议〕
甲方： 乙方：
法定代表人： 法定代表人〔或者负责人〕：
委托代理人： 委托代理人：
地址： 地址
账号： 账号：
2009年 10月 27 日 2009年 10月27日
6
附件1：
施工平安生产协议
甲方：河北省安装工程公司 三 分公司
乙方〔分包单位名称〕：河北津涛景观环境工程
为保证神华乌海煤焦化2×96万吨/年焦化工程煤气净化回收系统建设工程〔工程名称〕施工平安生产，甲乙双方协商一致签订本协议。甲乙双方在施工过程中按照安生产责任。
甲方的权利和义务
1．甲方有权监督检查乙方执行有关平安生产规定，监督检查其平安生产制度规定和实施情况，监督检查其平安防护措施，对于查出的事故隐患，有权责令乙方停工整改，并有权按甲方平安管理规定对乙方进行经济处分。
2．甲方对施工中的地下管线和障碍物应详细向乙方交底。
3．因甲方原因导致的平安事故，由甲方承当相应责任及发生的费用。因乙方原因导致的平安事故，甲方有协助紧急抢救伤员的义务，承当国家法规规定的责任。
二、乙方的权利和义务
1．乙方必须认真执行安生产的规定，严格执行有关劳动保护的规定，并应当随时接受甲方实施的监督检查。
2．乙方要建立平安管理机构，制定各级平安生产岗位责任、定期平安检查和教育制度，并按规定建立健全平安管理台帐。
3．乙方在施工前要认真勘察现场，制定有针对性的平安技术措施和突发事件、事故应急预案，并建立相应的应急组织。
4．乙方必须认真对本单位职工进行平安生产知识教育，提高职工的平安生产意识，催促职工自觉遵守平安生产纪律及相关法律法规。
5．施工前，乙方应组织召开管理、施工人员平安生产教育会议，并通知甲方委派有关人员出席会议，介绍施工中有关平安生产等标准制度及要求，乙方必须催促施工人员严格遵守，认真执行。
6．施工期间，乙方指派 同志负责本工程平安生产工作；
7．乙方在施工期间必须严格执行和遵守甲方的平安生产和消防管理的各类规定，接受甲方的催促、检查和指导。对于甲方查出的事故隐患，乙方有义务停工整改，由此造成的工期延误，不予顺延。
6
8．乙方对甲方违反平安生产规程、制度等情况，乙方有权要求甲方进行整改。
9．乙方负责其工作人员在施工过程中的个人平安防护用品，应催促施工现场人员自觉穿戴好平安防护用品。
10、乙方对其所处的施工区域、作业环境、操作设施设备、工具用具等必须认真检查，发现隐患应立即停止施工，并由责任方落实整改前方准施工。乙方一经施工，就表示其确认施工场所、作业环境，设施