文档介绍:
建筑工程设计合同
h2 style="text-align: center;">xx年三月
发包人:______________________________
__万元。收费依据和计算方法按国家和地方有关规定执行,国家和地方没有规定的,由双方商定。
,那么双方在初步设计审批后,按批准的初步设计概算核算设计费。工程建立期间如遇概算调整,那么设计费也应做相应调整。
第八条支付方式
8. 本合同生效后三天内,发包人支付设计费总额的xx年限为___________年。
,负责该合同工程的设计联络工作。
。由于设计人设计错误造成工程质量事故损失,设计人除负责采纳补救措施外,应免收损失局部的设计费,并依据损失程度向发包人支付赔偿金,赔偿金数额由双方商定为实际损失的___________%。
,延误了设计文件交付时间,每延误一天,应减收该工程应收设计费的千分之二。
,设计人要求终止或解除合同,设计人应双倍返还发包人已支付的定金。
,按规定参与有关上级的设计审查,并依据审查结论负责不超出原定范围的内容做必要调整补充。设计人按合同规定时限交付设计文件一年内工程
起先施工,负责向发包人及施工单位进展设计交底、处理有关设计问题和参与竣工验收。在一年内工程尚未起先施工,设计人仍负责上述工作,可按所需工作量向发包人适当收取询问效劳费,收费额由双方商定。
第十条保密
双方均应爱护对方的学问产权,未经对方同意,任何一方均不得对对方的资料及文件擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同工程外的工程。如发生以上状况,泄密方担当一切由此引起的后果并担当赔偿责任。
第十一条仲裁
本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决,协商不成的,按以下第___________种方式解决:
(一)提交___________仲裁委员会仲裁;
(二)依法向人民法院起诉。
第十二条合同生效及其他
2. 发包人要求设计人派专人长期驻施工现场进展协作与解决有关问题时,双方应另行签订技术询问效劳合同。
。
,设计人不得指定建筑材料、设备的生产厂或供货商。发包人须要设计人协作建筑材料、设备的加工订货时,所需费用由发包人担当。
,从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段,应汲取担当有关设计任务的设计人员参与。出国费用,除制装费外,其他费用由发包人支付。
,另行签订协议并支付费用。
,双方应刚好协商解决。