文档介绍：精品文档—Word格式
2
空调安装施工合同
工程合同书
合同编号：
日 期： 年 月 日
立合同书人：
甲方： 乙方：空调工程有限公司
地址： 地址：深圳市 ，乙方应妥当保存，工程执行阶段甲方及监理工程师若有需要，乙方均应随时供应。
（本条中关于图书附件的商定要留意：1、仔细核实工程范围，核算工程量，特殊留意工程范围是否在图纸上有明确的标注和说明；2、甲方供应的图书附件（尤其是标注工程范围的图纸）应为甲方签章的原件（必需有甲方签章并注明附件一字样，请留意8。1中“经甲方认可者均为本合同内容”），该原件应在签约同时作为合同附件由我方收管。）
第九条：工程及材料监理
乙方依本合同执行的一切工程，应随时与甲方和监理工程师协调，并接受其指导监督与管理，同时应避开本合同与乙方其它进行中的工程相互抵触而影响本工程的执行。甲方可打算与本工程施工及进度有关的事宜，包括图书附件、规格及相关文件的解释。监理工程师所做成的裁定与解释不得违反本合同的规定。
履行本合同之一切工程材料，应经甲方检查合格后方准使用，如甲方认为不合格，乙方应在监理工程师见证下取样送交双方共同认可之检验机构或实体检验，如检验结果为不合格，乙方应立即调换，因此而发生之搬运、损耗及其它一切费用均由乙方负担。如材料品质或等级不甚明白时，悉依甲方解释为准。
精品文档—Word格式
4
甲方可指定监理工程师负责监督本工程执行并具有指示乙方的权利。在不阻碍乙方正常作业的状况下，甲方得随时对本工程作业进度及质量进行检查。
乙方与甲方间的一切函件的正本应送交甲方，副本抄送监理工程师。
第十条：工程变更
本工程所需材料如有未尽载于图说附件内，但为工程技术或施工惯例所不行或缺者，乙方均应照做，此并非工程变更，乙方肯定不得要求变更本合同工程总价。
甲方认为工程有变更的必要时，一经通知乙方，乙方应即办理工程变更。该工程变更致工程数量之增减者，其变更工程之价款的计算，仍以原定单价为准；但如系新增项目，则由双方协议新单价。倘因甲方变更方案，乙方需废弃已完成工程的一部分或已订制并制作完成之加工部件且为甲方变更方案所及的合格材料时，由甲方核定验收后，参照本合同所定单价或比照合同签定时市场料价计算之。
乙方于工程开头执行后，应定期自我检讨其执行成效。若有变更应书面通知甲方，经甲方同意后，方可变更。
第十一条：履行进度
乙方应于第四条开工日前，以大图样与样品提交甲方核定。
乙方应在第四条开工日前三日内，提交甲方核定与本工程各项工作与目标有关的具体工程进度时间表，显示每一细部工程项目的估计开工日与竣工期，乙方应按工程进度履约，定期由甲方验收，且应根据本合同第四条规定的工程期限，完成符合图说附件所述的每项工作以及全部工程。
乙方应于每周的次日送交甲方一份工作周报表，包括本工程各分项工作的最新进度时间表，叙明每项工作的现状、完工率、估计完工日期，以及如有拖延者，其拖延缘由与乙方赶工方案。
凡因天候或其它因素致无法如期施工，乙方应无条件以夜工或其它方式赶工弥补，在任何状况下不得延长或逾期，且甲方得视需要，随时通知乙方增加工作人数及设备赶工，乙方不得拒绝。
精品文档—Word格式
5
（此条商定过于苛刻，如的确因气候、停水停电，甲方或第三方缘由等非我方缘由导致的工期延误，我方应有权要求工期顺延，如系甲方缘由造成的延误，我方甚至享有追究甲方造成窝工、停工损失的权利。再者，因甲方缘由造成的延误，其提出以夜工或其它方式赶工时，应考虑劳动法对于加工工资方面的商定。建议与对方就此条提出协商，尽量减轻我方责任和成本）
第十二条：施工管理
乙方应于工程地点明显位置，日间设置具有警示作用的装置，夜间设置照明装置，或加防护设施；对于工地四周人畜及公私财产的平安均应预为防范，工程进行期间如有损及公私建筑、路面、沟渠、街道上下的水电及通讯管线、或私有林木植物及人民生命财产者，统归乙方负责赔偿。
乙方应派富有工程阅历的监工人员常驻于工地，依照工程施工进度时间表，切实执行并遵照甲方的指示照图施工；甲方或监理工程师认为乙所派监工人员不能胜任时，得要求乙方更换之，乙方应马上撤换，并不得借故向甲方要求赔偿。
乙方所雇的工人必需具有工作技能，倘不