文档介绍:
安装监控合同
安装监控合同范本1
甲方〔需方〕:
联系电话:
乙方〔施工方〕:
联系电话:
依据《中华人民共和国合同法》及国家有关规定,结合工程的详细状况,经双方充算价20%;第四年年内付清余款(工程决算价20%)。即随建立方付款方式,建立方付工程款,总包方扣除管理费等局部除外(即按总包方与建立方签订大合同的付款方式)。
第三条工程质量
甲方依据国家质量验收标准和评定标准进展技术交底和组织验收,乙方遵照施工图纸和说明书要求,细心组织施工,保证工程质量。如质量不合标准,必需返工修理,其工料费损失,由乙方担当;职工程质量低劣又无法挽救的,应由乙方负责赔偿全部工料损失。验收标准,以建立方为准,建立方认为合格总包方也认为合格。
第四条平安生产
一、甲方对乙方担当的工程要做平安交底,提出明确的平安要求,并进展监视检查,乙方必需谨慎贯彻有关平安施工的规章制度,严格遵守平安操作规程,施工中如因违反上述规定而发生伤亡事故,其损失由乙方负全责,与总包方无关。
二、劳动爱护用品及施工中属个人运用的带电操作用具如绝缘手套、胶靴等,由乙方自行解决。
三、在施工过程中,乙方因违反消防条例和法规造成的火灾事故,由乙方负责。
第五条生活管理
一、乙方工人进场后,食宿问题、住宿条件及主要炊事用具(大锅、笼屉、吹风机、大面板)由乙方负责。
二、生活需用之粮食、油类,由乙方自理;乙方工人如有疾病,医疗费用由乙方负责。
第六条分包工程人工费用
一、乙方雇佣工人的全部人员工资由乙方负责,如发生拖欠工人工资的行为,由乙方解决,与总包方无关。
第七条材料供给管理
本工程所需各种主要材料、设备、协助材料均由乙方负责选购、管理、运用,乙方在施工中应按打算运用材料,做到日见日清,活完料净,保持现场干净,始终到工程竣工完毕。
第八条施工机具
一、施工需用的中、小型机械及小型工具皆由乙方负责,保证工人正常施工。
第九条现场管理
一、甲、乙方人员要严格遵守现场各项管理制度,在现场甲方负责指导组织施工,详细有关打算进度、材料供给等工作由乙方详细实施,保证施工顺当进展。
二、乙方应对施工人员进展遵纪遵守法律和平安生产,爱惜财产的教育,并指定专人负责现场保卫工作,严禁偷拿现场用料,。
三、分包人员要保持相对稳定,出入施工现场要佩戴工作标记,不准合同外人员出入现场和住宿。
第十条违约责任
一、乙方分包的工程工程,不得再行分包。在施工过程中经检验达不到国家验收标准规定,不能保证工程质量,甲方有权终止合同,造成返工视损失状况,乙方应予赔偿。
二、合同签订后,不经双方协商同意,任何一方不得随意变更或解除。如乙方不经甲方同意,单方解除合同时,应由乙方赔偿甲方因影响施工打算支配造成的经济损失;如甲方中途解除合同,应赔偿乙方因此造成的经济损失。
三、乙方必需按合同规定的工期及质量要求按期完成,否那么每逾期一天,应偿付给甲方按分包工程总额10%的逾期违约金。
四、甲乙双方不得借故拖欠各种应付款项,如拖欠不付,按银行短期贷款利率,偿付给双方逾期付款违约金。
第十一条附那么
一、本合同发生纠纷时,当事人双方应刚好协商,协商不成时,任何一方均可申请各级城乡建立委员会或双方上级业务主管部门进展调解。解决不了的,可向建筑物所在地的区、县经济合同仲裁委员会申请仲裁,或干脆向人民法院起诉。
二、本合同一式份。甲乙双方各执正本一份。
三、双方商定的其他条款: