文档介绍:房屋翻新装修合同 :房屋墙面翻新合同
装修合同就是为了房屋装修而依照《中华人民共和国合同
法》及有关法律规定、签订的合同。装修合同就是为了房屋装
修而签订的合同。以下是WT伪大家整理的房屋翻新装修合
同,供大家参考学****br/>房屋翻新定,对施工人员人为造成的不安全后果负全责
( 特别是库房安全) 。
第十条本合同一式二份,双方各执一份。
第十一条合同有效期限,自双方代表签字盖章后生效,至
工程验收及保修期满后失效。
甲方:
乙方:
代表人:
代表人:
房屋翻新装修合同 2
委任单位:
施工单位:
就工程,经双方充分的在友好协商签订本合同书,共同遵
守如下:
一、工程名称:
二、工程地点:
三、工程项目内容:
见材料明细清单
四、工程期限:本工程自 20 年 月日至
20 年 月 日完工。
五、工程造价为人民币:
六、付款方式:
1、合同签订后甲方交付乙方工程总造价的%预付款。
2、开工后,甲方按工程进度至完工,分期支付乙方工程
总造价的%工程款,余额在工程验收合格后两个月内付清。
3、工程完工验收合格后,乙方应向甲方提出工程结算,
并将有关资料送交甲方。甲方接到资料两日内如未提出异议,
即视为同意,将剩余款项全部付清,违约付款。
七、材料设备:
本工程所需的工程材料由乙方负责采购,及时组织进场,
材料设备保管,场地由甲方提供,以满足工程的需要和有一个
好的保管场所。
八、工程施工:
1、乙方必须严格按照施工工艺进行施工,如有违反,甲
方有权提出停工或返工。
2、乙方负责制定各类制作的材料明细,双方认可后,该
资料作为本合同不可分割的一部份,由于乙方制定的材料明细
缺陷造成追加投资,及材料计划不足需增加的投资由乙方负
责。
3、施工中甲方提前增改项目,必须事先通知乙方,并双
方签字附加协议,提出的增改项目对施工所造成的损失和误工
费由甲方负责,工期顺延。
4、乙方应了解遵守施工技术规范,因乙方施工中造***
身伤害、设施的损坏,由施工方负责。
九、工程质量:
1、本工程以各类工程作法的普通合格工程为质量评定验
收标准。
2、各类装饰工程质量保修一年。
十、工程验收:
由乙方发出工程验收通知,双方人员到施工现场,按所要
求和有关标准对工程进行验
收,验收后,双方负责人应在验收单上签名
认可,如工程未经验收,甲方提前使用或擅
自动用,由此而发生的质量,安全问题由甲方承担责任并以甲
方开始使用日期为竣工验收日期。
十一、违约责任:
任何一方违返本合同的条款,所造成的损失,均由违返方
负责赔偿给守约方。
十二、备注:
本合同有不详之处,甲、乙方通过协商补充协议或条款,
如本合同甲、乙方发生纠纷,双方有权向本合同签字所在地的
工商行政管理局的经济合同仲裁委员会或人民法院提出仲裁或
诉讼,按仲裁委员会仲裁或法院判决执行。
十三、本合同报价表一式二份,甲、乙方双方各执一份,
经双方代表签字和盖章后即生效,具有法律效力。
甲方单位( 盖章) :
乙方单位( 盖章) :
代表人:
代表人:
日期:
日期:
房屋翻新装修合同 3
发包人 ( 甲方 ) :
住所:
电话:
传真:
委托代理人:
电话:
传真:
承包人 ( 乙方 ) :
住所:
电话:
传真:
法定代表人:
电话:
本工程设计人:
电话:
施工队负责人:
电话:
依照《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规
定,甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上,就发包人的
家庭居室内装饰装修有关事宜 ( 以下称工程) ,达成如下协议:
第一条 工程概况
工程名称:
2、工程地点:
。
3、承包范围:参见合同附件之预算表。
4、工程承包方式:双方商定采取下列第
种承包方式:
承包人包工、包料;
承包人包工、包部分辅料,发包人提供装修主要材料
承包人包工、发包人包料。
( 附件即经双方当事人签字确认的《承包人/ 发包人提供装
饰装修材料明细表》。 )
第二条 施工图纸
双方施工图采取下列第
种方式提供:
发包人自行设计并提供施工图纸,图纸一式二份,发
包人、承包人各一份;
发包人委托承包人设计施工图纸,设计费 ( 大
写)
元,由发包人支付( 此费用不在工程价款内 ) 。
施工图纸经甲乙双方确认后,提供方应当负责在约定的开
工日期前
内取得
有关部