1 / 6
文档名称:

周某揽加工合同纠纷一案的一审.docx

格式:docx   大小:51KB   页数:6页
下载后只包含 1 个 DOCX 格式的文档,没有任何的图纸或源代码,查看文件列表

如果您已付费下载过本站文档,您可以点这里二次下载

分享

预览

周某揽加工合同纠纷一案的一审.docx

上传人:百里登峰 2022/5/14 文件大小:51 KB

下载得到文件列表

周某揽加工合同纠纷一案的一审.docx

相关文档

文档介绍

文档介绍:周某揽加工合同纠纷一案的一审
原告丁光周(反诉被告),男,汉族,1976年11月25日出生。
原告孙小莉(反诉被告),女,汉族,1975年12月24日出生委托代理人马元欣,河南雷雨律师事务所律师(系二原告共同委托)。
委托代理人韦苏滨条约定:交货日期为XX年10月10日前200件,XX年10月15日前1000件,XX年10月20日前1800件。
第三条约定:原料由反诉原告提供纱钱每公斤50元。
第十三条约定:反诉被告必须按合同约定时间交货,如有延误,将承担由此产生的经济责任。
合同签订后,反诉原告即按照合同约定履行,反诉被告不仅没有按合同约定的时间交货,且交货质量不合格。
请求判令反诉被告赔偿周轩、史娜经济损失28235元及借款8500元。
反诉被告承担连带责任并承担诉讼费用。
经审理查明:XX年7月原告丁光周、孙小莉经人介绍开始给被告加工半成品毛衣,XX年7月二原告承揽被告的毛衣加工定做业务,交货后被告未支付加工费,经二原告多次催要被告周轩于XX年10月1日给二原告打一欠条,内容为:今欠孙小莉毛衫加工费57609元,南阳祥瑞针织厂周轩。
XX年10月7日,二被告以甲方南阳市卧龙区祥瑞针织厂名义与原告丁光周、孙小莉签订加工承揽合同一份。
合同第一条约定加工款号为lh158,加工内容织缝挑,尺码6-22码,,数量3000件。
第二条交货日期:第一批XX年10月10日以前,交200件。
第二批XX年10月15日以前交1000件。
第三批XX年10月20日以前,交1800件,交清。
第七条,乙方如在期限内无法完成,需提前10天向甲方提出书面请求,由甲方负责协调解决,由此而增加的费用由乙方负责。
第十三条,乙方必须按照本合同规定的交货时间交货,如有延误,乙方将承担由此产生的经济责任。
由于这批货物的厂家天润公司要求改了几次工艺,后周轩同意最后交货日期为XX年10月25日。
二原告裁定于XX年10月25日将货分批交到被告周轩、史娜处。
现二被告以二原告未按时按合同交货时间,未支付加工费,经原告追要被告周轩于XX年6月14日给二原告打一条据内容为:158②2881件、宝兰1289件、咖啡1592件。
5090成衣1007件、片子4003件,以上两款均未结帐,周轩。
诉讼中被告周轩、史娜提供XX年11月20日甲方峡州市天润制衣有限公司与乙方南阳祥瑞针织厂(周轩、个体工商户)协议书,乙方于XX年10月份为甲方加工(甲方提供原料)ch-158款号的全晴款针织服装8500件(出单号g-55-045457)总计加工款127500元,因乙方延期交货及服装存在质量问题,第一条约定,乙方赔偿甲方服装原料等经济损失人民币捌万元整,第四条乙方赔偿给甲方的捌万元人民币,由甲方在应付给乙方的加工款中扣除,加工余款甲方在XX年一月二十日前向乙方结清。
XX年10月,峡洲天润制衣公司又出具证明一份,内容为:关于南阳周轩给峡洲天润加工的lh158款衣服,周轩赔偿峡洲天润的捌万圆已扣除。
另查:二原告白XX年10月开始先后向二被告借款(四笔)8500元,并出具借条四份。
以上事实,有原被告加工承揽合同、欠条、证人证言等证据材料在卷,足以证实。
本院认为:二原告为被告加工半成品毛衣,签订了承揽加工合同,约

最近更新

厚膜ZnO压敏电阻的研制的开题报告 2页

卫星高度计绝对定标方法的研究的开题报告 2页

2024年小学演讲稿 20页

南京市农业技术推广体系的发展特征及创新模式.. 2页

单管多重分子信标实时定量PCR的建立及其在肿瘤.. 2页

第二章运动损伤的检查与诊断 56页

2024年小学数学期中总结与反思(精选11篇) 22页

看望老人小学作文 2页

2024年小学数学因式分解教案 49页

科室调动申请书范文(16篇) 16页

第五泳道读后感 2页

北京地区本科教学质量保障主体参与研究的开题.. 2页

置业顾问的年度工作总结(32篇) 90页

第三节急性呼吸道感染 25页

动漫形象在我国童装品牌中的设计运用开题报告.. 2页

动态对策理论在棋牌模型中的应用研究的开题报.. 2页

客服个人述职报告汇编15篇(全文共23219字) 4页

客户经理的辞职报告范文集合六篇(全文共4398字.. 4页

审计述职报告5篇(全文共7600字) 4页

北师大版小学二年级数学上册《快乐的动物》教.. 2页

2023年《全家一起上天堂》小品剧本倾情整理 6页

VSD负压引流不通畅护理管理方案流程纲要大纲2.. 3页

农民专业合作社清算报告 2页

医疗机构设置审批表格 28页

钢筋工操作规程 4页

如何当好一名村党组织书记PPT授课课件 23页

2021.05国测小学四年级数学模拟试卷 4页

企业所得税汇算清缴年度纳税申报表(最新案例完.. 20页

RFJ05-2009-JG人民防空工程结构大样图集.pdf 56页