文档介绍：住宅装饰装修施工合同
住宅装饰装修施工合同
住宅装饰装修施工合同
---------------------------------------------------------------范文最新介绍---------------
要求，主要包括电气线路、煤气管道、自来水和其余管道通畅、合格。承包方在施工中应采取必要的安全防备和消防举措，保障作业人员及相街坊民的安全，防备相街坊民住房的管道拥塞、渗漏水、停电、物
品毁坏等事故发生。如遇上述情况发生，属发包方责任的，发包方负责和补偿；属于承包方责任的，承包方负责修复和补偿。
五、工程价款
、工程款付款方式列下表：
、工程结算：详见《工程结算单》。
、工程保修期壹年。双方签署《工程保修单》，保修期从竣工查收签章之日起算。
、双方款项往来，均应出具收据，施工结束须开具发票。六、其余事项
、发包方工作：
1）发包方应在动工前一天，向承包方提供经物业管理部门认可的施工图纸或做法说明____份，并向承包方进行现场交底。全部凌空或部分凌空屋子，消除影响施工的障碍物。对只能部分凌空的房子中所滞留的家具、摆设等应采取保护举措。向承包方提供施工需用的水、电等必备条件，并说明使用注意事项。
2）做好施工中因临时性使用公用部位操作以及产生影响邻里关系等的协调工作。
住宅装饰装修施工合同
住宅装饰装修施工合同
住宅装饰装修施工合同
---------------------------------------------------------------范文最新介绍------------------------------------------------------3）如确实需要拆改原建筑构造或设计管线，负责到所在地房管部门或物业管理部门办理相应审批手续，并担当担当有关费用。
、承包方工作：
1）参加发包方组织的施工图纸或做法说明现场交底。
2）指派____为承包方驻工地代表，负责合同执行。按要求组织施工，保质、保量、如期达成施工任务，解决由承包方负责的各项事宜，对其行为承包方应予认可。如改换人员，承包方应实时书面通知发包方。
3）未经发包方同意和所在地房管或物业管理部门批准，不得任意拆改原有建筑承重构造及各样共用设施管线。
七、违约责任：
1、由于发包方原因致使缓期动工或中途停工，发包方应补偿承包方
因停工、窝工所造成的损失，每停工或窝工一天，发包方付承包方__
元；发包方未按合同的约定付款的，每逾期一天，按逾期未付款的__%
支付违约金。
、由于承包方原因逾期竣工的，每逾期一天，承包方按发包方已付款的___%向发包方支付违约金。
、发包方未办理有关手续，强行要求承包方拆改原有建筑承重构造及共用设施管线，由此发生的损失或事故（包括罚款）由发包方负责并担责任。
、承包方私自拆改原有建筑承重构造或共用设施管线，由此发生的
住宅装饰装修施工合同
住宅装饰装修施工合同
住宅装饰装修施工合同
5/14
住宅装饰装修施工合同
住宅装饰装修施工合同
住宅装饰装修施工合同
损失或事故（包括罚款），由承包方负责并担当责任。
八、争议解决
双方约定，在执行本设计协议过程中产生争议时，双方磋商解决，如在30日内无法磋商解决，任何一方均可向发包方所在地人民法院提起诉讼。在争议磋商或诉讼期间，承包方应持续按约定执行义务。如果承包方停工视为违约，按本合同担当违约责任。
九、更改和排除：
合同经双方签章生效后，双方必须严格恪守。任何一方需更改合同
内容，应经磋商一致后，从头签署补充协议。如要终止合同，提出终
止合同一方，要以书面形式提出，应按合同总价款___%支付违约金，
并办理终止合同手续。2施工过程中任何一方提出终止合同，须向另
一方以书面形式提出，经双方同意办理清算手续，订立终止合同协议，
可视为本合同排除。
十、其余约定
本合同一式_____份，甲、乙双方各执一份，拥有同样法律效力。合
同附件为本合同的组成部分。
发包方（签章）：承包方（签章）：
委托代理人：法定代表人：服务器安全维护合同
甲方：*
地址：*邮政编码：*
住宅装饰装修施工合同
住宅装饰装修施工合同
住宅装饰装修施工合同
---------------------------------------------------------------范文最新介绍------------------------------------------------------电话：*联系人：*
电子邮件：*QQ:*
乙方：*
地址：*邮政编码：*
电话：*联系人：*
电子邮件：*QQ:*
服务项目
服务器IP:,
由乙方办理以上_