文档介绍：绿化工程合同
绿化工程合同 1
建设单位(甲方)：
施工单位(乙方)：
依据上级有关规定，甲方将行政楼小广场绿化改造工程托付给乙方施工，依据该工程详细状况，经双方协商签订本合同。
一、工程名称：行政楼小广场绿化改方造成的平安事故由乙方担当。
五、工程质量
1、乙方施工的苗木和其它材料必需符合设计规格与质量要求。
2、乙方必需严格根据设计图纸和设计变更要求进行施工，保证苗木种植数量和质量，确保苗木100%成活。
六、交工验收及养护
1、工程竣工后，甲方应依据乙方的竣工报告，会同有关部门，根据图纸要求进行项目验收，评定工程质量，并在"竣工验收证明书"上签章。
2、工程在未办理交工验收前，甲方不得擅自运用，否则，作甲方同意验收处理。
3、乙方必需在工程交工后7天内全部撤离现场，临时设施由乙方负责拆除。
4、本工程养期为半个月，在养护期内乙负责对苗木淋水、培土、施肥、防病治虫、修剪造型以及补换苗木，全部费用由乙方负责。
七、预结算及付款
1、本工程的造价为：人民币 元，每户按元/户包干。
2、施工中的增加项目结算方法：由乙方向甲方上报增加项目的预算报价，按双方协商计价结算（以监理或甲方现场签证为依据）。
3、签订合同后进场两天内，甲方拔付工程款给乙方至工程总价的30% 作施工前的备料费用。
4、乙方完成工程进度的80%时，甲方拔付工程款给乙方至工程总价的70% 。
5、工程竣工后七天内，甲方拔付乙方工程款至工程总价的95%，余款待养护期满移交后七天内结清，如甲方不按期付工程款，应按拖欠的款项乘以银行规定利率支付利息。
八、违约责任
（一）甲方违约：
1、由于甲方缘由造成乙方停工窝工三天以上的，工期相应顺延。
2、由于甲方协调不刚好而影响工程进度者，工期相应顺延。
3、乙方已按图纸施工，由于甲方缘由造成乙方经济损失的，甲方负责赔偿。
4、由于甲方不按时拔付备料款，进度款造成乙方不能如期开工或停工的，甲方必需赔偿乙方经济损失，工期相应顺延。
5、甲方接到乙方的有关该工程的并且须要甲方答复的信函，不按时答复致使乙方不能如期开工的。工期相应顺延。
天台花园（样板房）景观绿化工程合同书提要：甲方托付乙方担当XX花园二期架空层园林环境工程施工，为了明确分工，相互协作，保证质量，按期完成任务
6、由于甲方缘由而终止施工合同，造成乙方一切经济损失，甲方按市有关规定负责赔偿。
（二）乙方违约：
由于乙方缘由有如下状况之一者，甲方有权收回部分工程另行支配施工队伍直至终止合同。
1、施工中不重视质量，经甲方、监理、质监部门指出后仍不能改正和实行补救措施者。
2、违反平安生产规程，不文明施工，造成严峻不良影响者。
3、不听从甲方、监理协调、检查和监督管理者。
九、其它
1、在施工和养护过程中，若施工现场遭受暴雨、台风、地震等人力不行抗拒的自然灾难，并且乙方虽经努力抢救，仍不行避开地造成的工程损失，由甲方负责补偿，并补回灾难后清理复原的工期。属于乙方管理的施工设施损失，由乙方负责。
2、施工中急需解决的问题，任何一方可书面通知对方，另一方应在24小时内答复和签署看法，否则视为不按时
3、甲方委派 乙方委派 为常驻工地代表，常常联系解决工程事宜。
3、合同未尽事宜，甲、乙双方另行协商解决，补充合同。
5、在合同执行中发生纠纷，双方应刚好协商解决，协商不成时，可申请调解或仲载，也可以干脆向人民法院起诉。
6、合同一式肆份，甲乙双方各贰份，经双方法人代表或法人托付人签字盖章后生效，竣工验收及价款结清后自行失效。
（本条款后无正式条款）。
绿化工程合同 3
业主（甲方）
承包方（乙方）
依据《中华人民共和国合同法》及国家有关法律、法规的规定，甲、乙双方在同等、自愿、等价有偿、公允、诚信的基础上，经友好协商，就甲方托付乙方进行 施工工程达成一样看法，特签订本合同，以资信守。
第一条：工程概况
1、工程名称：
2、工程地点：
3、预定开工日期： 年 月 日
其次条：施工范围
1、施工范围：
回填种植土按现场实际发生工程量结算，由双方代表签证认可，但单价不允许超过甲方认可的预算单价的限额。
第三条：施工方式
1、本工程由乙方以包工、包料的形式进行施工。
第四条：工期
1、工期自预定开工日期之日起至乙方竣工并通过合同约定的全部验收之日止，预料 天（包括法定假日），不计乙方通知甲方验收后等待甲方验收的时间。
2、如遇下列状况，乙方须