文档介绍:安装监控合同
安装监控合同范本1
甲方(需方):
联系电话:
乙方(施工方):
联系电话:
依据《中华人民共和国合同法》及国家有关规定,结合工程的详细状况,经双方充分协商,签订本合同。
一、工程项目名称管理
一、乙方工人进场后,食宿问题、住宿条件及主要炊事用具(大锅、笼屉、吹风机、大面板)由乙方负责。
二、生活需用之粮食、油类,由乙方自理;乙方工人如有疾病,医疗费用由乙方负责。
第六条分包工程人工费用
一、乙方雇佣工人的全部人员工资由乙方负责,如发生拖欠工人工资的行为,由乙方解决,与总包方无关。
第七条材料供应管理
本工程所需各种主要材料、设备、协助材料均由乙方负责选购、管理、运用,乙方在施工中应按安排运用材料,做到日见日清,活完料净,保持现场整齐,始终到工程竣工结束。
第八条施工机具
一、施工需用的中、小型机械及小型工具皆由乙方负责,保证工人正常施工。
第九条现场管理
一、甲、乙方人员要严格遵守现场各项管理制度,在现场甲方负责指导组织施工,详细有关安排进度、材料供应等工作由乙方详细实施,保证施工顺当进行。
二、乙方应对施工人员进行遵纪遵守法律和平安生产,爱惜财产的教化,并指定专人负责现场保卫工作,严禁偷拿现场用料,。
三、分包人员要保持相对稳定,出入施工现场要佩戴工作标记,不准合同外人员出入现场和住宿。
第十条违约责任
一、乙方分包的工程项目,不得再行分包。在施工过程中经检验达不到国家验收规范规定,不能保证工程质量,甲方有权终止合同,造成返工视损失状况,乙方应予赔偿。
二、合同签订后,不经双方协商同意,任何一方不得随意变更或解除。如乙方不经甲方同意,单方解除合同时,应由乙方赔偿甲方因影响施工安排支配造成的经济损失;如甲方中途解除合同,应赔偿乙方因此造成的经济损失。
三、乙方必需按合同规定的工期及质量要求按期完成,否则每逾期一天,应偿付给甲方按分包工程总额10%的逾期违约金。
四、甲乙双方不得借故拖欠各种应付款项,如拖欠不付,按银行短期贷款利率,偿付给双方逾期付款违约金。
第十一条附则
一、本合同发生纠纷时,当事人双方应刚好协商,协商不成时,任何一方均可申请各级城乡建设委员会或双方上级业务主管部门进行调解。解决不了的,可向建筑物所在地的区、县经济合同仲裁委员会申请仲裁,或干脆向人民法院起诉。
二、本合同一式份。甲乙双方各执正本一份。
三、双方商定的其他条款:
、解决及履行;
、设备等乙方应按建设方要求的标准、清单运用;
,双方参照总包方与建设方签订的大合同执行;
第十二条合同附件及有效期
一、合同附件:
;公司厂区部分投标报价文件、材料设备清单;
二、本合同自双方盖章之日起生效,至工程全部竣工并结算完毕后失效。
总包方:
乙方:
年月日:
安装监控合同范本3
甲方:
电话:
乙方:
乙方身份证号码及地址:
电话:
依据《中华人民共和国合同法》,甲、乙双方在同等互利、诚恳信用的原则下,经友好协商一样同意签订本合同并共同遵守,条件如下:
一、购销产品
甲方向乙方购买安防监控系统一套。(规格详见附表)
二、产品价格
器材总价人民币¥10500元(线管费用由安装照明电路方担当),计大写壹万零伍佰元整,含安装调试及运输费用。(乙方负责供应发票)
三、货款结算
合同生效后,乙方将所需设备产品运输至甲方指定地点,甲方付给乙方设备费用¥8000 整,按装完成可正常运用后,甲方应支清剩余款项。
四、售后服务
,摄像头自投入运用之日起一年内,如产品出现不能正常工作时,乙方应免费刚好修理(人为天灾破坏除外),以保证甲方整个系统的正常运用,硬盘保修期三年,显示器保修期三年,电源线路保修期三年,ups保修期一年。
,乙方免费负责该设备的调试、修理、备件供应、技术询问
五、违约责任及争议的解决
1、 甲、乙双方如未按合同履行自己的职责须分别担当各自相应的责任。因执行本合同引起的一切争议由双方通过友好协商解决,如协商不成可通过向原告所在地法院诉讼。
2、如甲方未能根据合同条款三,按工程进度向乙方支付工程款,甲方须另加应付款项的百分之五/ 每天的逾期违约金作为乙方的补偿;乙方并有权利暂停工程的施工,待甲方向乙方支付相