文档介绍：室内外装饰装修合同范本
篇一：
观山湖电子商务运营中心室内外装修合同
甲方（发包人）：；联系电话： 乙方（承包人）：；联系电话：
根据《中国合同法》及有关法律、法规的规定，双方在平等、自愿、协商一致的基本上，就发生产方计，严格实行劳动保护和安全生产的法令、法规、强化安全生产管理，贯彻安全生产责任制，依法，从严治理施工现场，保证项目施工中操作人员的安全和健康，增进施工顺利进行。乙方在施工过程中必需采用严格的安全措施，承当因安全措施不当导致的工程事故，人身伤亡等责任，并承当所有费用。和甲方无关。
第十二条 合同争议的解决措施
本合同在履行过程中发生的争议，由当事人双方协商解决；也可由有关部门调解；协商或调解不成的，提交仲裁委员会仲裁或依法向人民法院提起诉讼进行解决。
第十三条 几项具体规定
因工程施工而产生的垃圾，由承包人负责运出施工现场。
施工期间，发包人将素偶有钥匙交给承包人保管。工程竣工验收后，发包人进行收回；
施工期间，承包人每天的工作时间为：上午＿＿点＿＿分至＿＿点＿＿＿分，下午＿＿点＿＿分至＿＿点＿＿分。
第十四条 其他商定事项：
，该金额为人民币装修公司安全竣工后，经甲方验收合格后，15个工作日内，甲方全额退还乙方。
“建工险”保险。
第十五条 附则
本合同经双方签字（盖章）后生效，合同履行完毕后终结。
本合同签订后工程不得转包。
本合同一式＿＿份，双方各执＿＿份。
合同附件为本合同的构成部分，和本合同具有相似法律效力。
甲方（签字）： 乙方（签字）：
年月日年月日
篇二：最新最全室内装饰装修合同范本
**省室内装饰装修施工合同 合同编号：
**省
室内装饰装修施工合同
（推荐文本）
如遇审批项目，工期以产权人或委托人到有关职能部门办妥备案手续之日起计算。
8．采用原则：国家及《浙江省家庭装饰装修工程质量规范》等有关原则、甲乙双方另行商定的特殊施工做法及质量原则。
二、工程价款及结算措施
1．工程合同价款：（大写） 元（涉及内容详见预算合同和清单）。设计费：元。经双方承认变更施工内容时，变更部分的工程款按实结算；变更部分的管理费、税金等按原合同商定的比例进行调节。
2．付款措施：
（1）合同签订后 天内工程施工动工前， 甲方支付工程合同价款的%； （2）木工进场前或 年 月 日前，甲方支付工程合同价款的 %； （3）油漆进场前或 年 月 日前，甲方支付工程合同价款的 %； 交纳第三期款即上述第（3）项时，甲、乙双方应对已变更项目的工程及工程量进行核算和计算，并按合同商定比例支付和收取。
（4）尾款为 元甲方应在本工程竣工验收合格后 日内一次付清。
3．为保证甲、乙双方资金安全，甲方应到乙方财务部门缴纳，所有往来款项凭证均需盖乙方公司财务专用章方有效（工作人员、施工人员不得代收；收条不予承认）。
乙方收款部门联系电话：____________。
三、施工准备及双方的义务
（一）甲方工作
1．甲方动工前，应当到房屋所在区建设局监察大队或其委托的物业管理部门办理装修备案手续并由其支付相应费用。装修过程中，严禁违法拆改、变动承重构造和建筑主体；严禁违法超过设计原则或规范，增长房屋使用荷载；严禁卫生间、厨房间移位、扩大或增设；不得擅自变化房屋外立面、搭建建筑物、构筑物、变化房屋使用性质。接受并服从物业的统一管理和指引监督。
在保证安全和不违规的原则下，确需变化房屋构造和使用性质的，应当请具有相应资质的单位出具鉴定和加固方案，经各区建设局监察大队办理装修备案手续，领取《装修施工许可单》，方可施工。
同步，甲方对施工图纸、工程预算书予以承认后，签订合同，并按合同规定向乙方支付工程款。
2．甲方应在动工前天，向乙方进行现场交底；腾空房屋，清除影响施工的障碍物；对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设等采用保护措施。应向乙方提供施工需要的水、电等必备设施，并阐明使用注意事项。
3．做好施工中临时性使用公用部位操作和产生影响邻里关系等行为的协调工作。非业主的住宅使用人，还需提供业主批准装饰装修的书面证明。
4．指派 为甲方代表，负责合同履行，对工程质量、进度进行监管、验收、办理变更、工程款支付等手续和其他事项。
5．根据《都市房屋使用安全管理条例》、《都市房屋白蚁防治管理实行措施》等有关法规的规定，建议甲