建筑设计合同.doc

文档介绍：-
. z.
建立工程设计合同
GF-2000-0209
〔民用建立工程设计合同〕
工程名称:
工程地点:
合同编号：件。
　　，按规定参加有关的设计审查，并根据审查结论负责对不超出原定围的容做必要调整补充。设计人按合同规定时限交付设计资料及文件，本年工程开场施工，负责向发包人及施工单位进展设计交底、处理有关设计问题和参加根底验槽、试桩和竣工验收。在一年工程尚未开场施工，设计人仍负责上述工作。
，不得向第三人泄露、转让发包人提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况并给发包人造成经济损失，发包人有权向设计人索赔。
第八条 违约责任
-
. z.
　　，发包人要求终止或解除合同，已开场设计工作的，发包人应根据设计人已进展的实际工作量，缺乏一半时，按该阶段设计费的一半支付；超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。
　　，每逾期支付一天，应承当支付金额千分之二的逾期违约金。逾期超过30天以上时，设计人有权暂停履行下阶段工作，并书面通知发包人。发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同工程停缓建，。
　　。由于设计人员错误造成工程质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，应免收直承受损失局部的设计费。损失严重的根据损失的程度和设计人责任大小向发包人支付赔偿金，赔偿金由双方商定为实际损失的50%。
，延误了按本合同第五条规定的设计资料及设计文件的交付时间，每延误一天，应减收该工程应收设计费的千分之二。
第九条 其他
　　，双方应另行签订补充协议或技术咨询效劳合同。
　　，由发包人自费向有关出版部门购置。本合同第五条规定设计人交付的设计资料及文件份数超过"工程设计收费标准"规定的份数，设计人另收工本费。
　　，建筑材料、建筑构配件和设备。应当注明其规格、型号、性能等技术指标，设计人不得指定生产厂、供给商。发包人需要设计人的设计人员配合加工定货时，所需要费用由发包人承当。
　　，双方应及时协商解决。
-
. z.
　　，双方当事人应及时协商解决。也可由当地建立行政主管部门调解，调解不成时，双方当事人同意由 市仲裁委员会仲裁。双方当事人未在合同中约定仲裁机构，事后又未达成仲裁书面协议的，可向人民法院起诉。
，发包人6份，设计人2份。
，。
　　。
　　，按规定到