文档介绍：土建资料承包合同
土建资料承包合同1
一、工程资料发包人： (以下简称甲方)承包人：(以下简称乙方)
二、依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循同等、自愿、公允和诚恳信用义务时，一是须马上执行，二是甲方若想推迟执行时限则须征得乙方的书面同意，否则乙方可以提请仲裁或法院。
十、合同争议说明方式：
1、若甲乙双方发生合同争议，须按如下依次处理争议：
①首先由甲乙双方自行友好协商解决，并应形成新的书面调解协议作为本合同的补充附件，调解协议须经甲乙双方签字方为有效;
②若上款未见效果，则甲乙双方任一方均可提请双方信任的单位或个人出面调解处理，并应形成新的书面调解协议作为本合同的补充附件，调解协议须经甲乙双方签字方为有效:
③若上述两款执行后仍未见效果，则任一方均可提请仲裁机构或法院进行裁决，且双方均执行裁决看法。
十一、合同其他规定：
1、本合同全部文字，数据不得采纳手写涂改增删，必需经双方协商同意后重新电脑打印，双方重新签字盖章方为有效，否则一律无效。
2、本合同壹式贰份，甲乙双方各执壹份，外加甲乙双方原有资料移交清单壹份。
3、本合同订立过程、合同内容等于现行国家法律，法规相抵触处，均按现行国家法律、法规执行。
上述合同(包括附件)全部内容，本人已全面阅读、细致领悟，同意上述内容，现签证：
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
土建资料承包合同2
甲方：
乙方：
身份证号：
经甲乙双方协商，现将工程施工技术资料按图纸所示建筑面积计算形式承包给乙方，为了本工程能达到国家规范验收要求，并能保障工程顺当竣工，甲乙双方依照《中华人民共和国经济合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》及有关政策规定，双方本着自愿、同等、协商的原则，签订本土建资料承包合同，共同守信。
一、承包内容
土建施工技术资料(包含：基础、主体、装饰、屋面四个分部技术及质保资料的制作与收集和整理)、施工常规检测工作(工程材料检测分类表附后)、绿色工地资料、水电安装报审资料。不包括各专项专业单位分包资料、水电安装资料、平安资料和施工组织设计及各专项方案的编制、竣工图绘制、砂浆与混凝土试块的制作。
二、工程地点及工期
本工程位于 施工总工期为 天，工期自 年 月 日起算，到 年 月 日止。如工程未能如期竣工的，则所延长工期期间的乙方在职工资按 4500 元/月由甲方支付。
三、单价、付款方式及结算方式