文档介绍:委托加工合同范文委托加工合同(四篇)
定作人: 合同编号:
承揽方: 签订地点:
一、产品名称、型号、数量、金额 签订时间: 年月日
产品名称
规格型号
计量单位
数量
单价
总金甲方支付价款总值20%的违约金;
,甲方有权规定乙方承当重作、减少价款或补偿损失等违约责任。
,给甲方导致损害的,应当承当损害补偿责任,补偿金额为人民币_________万元,甲方有权告知有关监督检查部门对其进行惩罚;
,甲方有权规定乙方返尚有关资料,并视实际状况规定乙方承当补偿责任;
,如果未达到规定而导致退货,乙方向甲方支付退货金额的_________%违约金;
,如乙方擅自销售本合同签订的加工品,甲方有权解除合同,乙方应当按该批产品总金额的_________%支付违约金;
,每少贴一件补偿甲方_________元;
,乙方若有此行为,甲方有权终结加工合同,若由此导致甲方损失,甲方有权追究其违约法律责任。
十一、解决合同纠纷的措施
本合同在履行过程中发生争议,由当事人双方协商解决。协商不成,当事人双方批准由甲方所在地人民法院管辖。
十二、其他事项
公司质量问题细则为本合同附件和合同具有相似法律效力。
甲方(盖章):_________乙方(盖章):_________
授权代表(签):______授权代表(签):________
________年____月____日_________年____月____日
签订地点:_____________
委托加工合同
委托方(甲方):__________________________________
受托方(乙方):__________________________________
甲方因生产经营需要,委托乙方生产加工零部件,现经双方协商签订如下合同以资共同信守:
一、委托加工物品零部件名称
规格型号
单位
数量
交货日期
二、甲方提供核心材料耗用定额 零部件名称
规格型号
加工材料名称
单位
材料耗用定额
三、加工费结算定额 零部件名称
规格型号
单位
加工费定额(含税)
四、加工费结算期限
在双方拟定挂帐结算后的________月内,甲方付清加工费。
五、生产筹划下达、加工拨料核销及财务结算操作规定
1、单批次委托加工的,本合同即为加工筹划;多批次委托加工的业务,由甲方另行下达委托加工生产筹划书,明确规定加工期限,乙方必需保证在规定期限内交货。
2、根据甲方下达的加工筹划,甲乙双方办理委托加工拨料手续,由交接双方经办人在《委托加工拨料单》上签证拟定。
3、产品加工完毕后,甲乙双方办理竣工产品交接手续,由交接双方经办人在《加工产品入库单》上签拟定。
4、每月结算期,根据当月加工产品数量,甲乙双方办理加工费挂帐结算拟定手续,并在本合同规定的付款前,乙方凭增值税专用发票向甲方收取加工费。
六、质量规定
双方另行签订质量技术合同予以明确规定 。
七、延期交货的惩罚规定
乙方延期交货的,按每延迟一天处以2%的经济罚款。
八、未尽事宜双方另行签订补充合同,补充合同和本合同具有相似的法律效率。
九、本合同一式两份,甲乙双方各执一份。
甲方(公章):
乙方(公章):
签订日期:年月日
原告沈阳市百特电力电子有限公司(如下简称百特公司)和被告沈阳市姚千建筑材料厂(如下简称为建材厂)委托加工合同纠纷一案,本院于XX年4月14日受理后,依法构成由陈林担任审判长并主审,田丽、周蒙参与评议的合议庭,公开开庭进行了审理,原告及被告委托代理人均到庭参与了诉讼,本案现已审理终结。
原告诉称:XX年12月1日原告和被告签订了标的额为1040万元的水泥杆委托加工合同。合同生效后原告按商定分别于XX年12月17日,XX年1月21日、2月6日、3月6日、3月11日给付被告345万元的水泥杆预付款。预付款给付后被告却没有商定履行合同,后来原告多次催要货品,但时至今日被告也未给付原告一根水泥杆。既然被告无货可供,原告便规定被告返回预付款,但几年来原告始终向被告催要欠款未果。XX年10月原告祈求沈阳