文档介绍：施工承包合同范本施工承包合同(三篇)
如下是xx为人们准备的合同范本，仅供参照!
甲方：(发包方)
乙方：(承包方)
甲、乙双方在平等、和谐、自愿、协商一致、互相信任的原则上，就甲方的水电改造工程达到如下合同，方组织人员进行验收，甲方应予承认。事后，若甲方规定复验，乙方应按规定办理复验。若复验合格，其复验及返工费用由甲方承当，工期也予顺延。
7、工程竣工：乙方应提前三天告知甲方验收，甲方应自接到告知三日内组织验收，并办理验收移送手续(详见附件《工程质量验收单》)。如甲方在规定期间内不能组织验收须立即告知乙方，另定验收日期。如通过竣工验收，甲方应承认原竣工日期，并承当乙方的看守费用和其他有关费用。
第四条 有关安全生产和防火等的现场管理商定：
，减少施工噪音，减少环境污染。解决好由于施
工带来的扰民问题及和周边单位、住户的关系。
，施工中不得随意拆改原建筑物构造及多种设备管线。，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。
，竣工前做好卫生打扫和解决工作。
，每日至少清洁一次。
，平常用水、用电等必需注意安全，工地发生工伤由乙方负责。
，严禁闲杂人等进入现场。
，乙方不得携带任何甲供的装修材料出门，若发现盗窃现象按材料价格加倍补偿。
第五条有关工程价款、承包内容、施工工艺、结算的商定：
1. 工程款付款措施：
甲方签订本合同之时付工程款的50%，布管验收合格后支付20%,水电竣工后支付20%,整体竣工验收合格后支付10%
2. 乙方承包内容：
1).水电开槽、布线、穿线、
2).所有水电施工过程的垃圾清运(每天现场整顿装袋)
3).水电施工的穿墙、打孔、切割
4).后期灯具、开关、插座面板的安装
5).洁具涉及______________________________;
：
按实结算：总价结算：____元/平米(套内面积)
第六条 违约责任：
1、由于甲方因素导致延期动工或半途停工，甲方应补偿乙方因停工、窝工所导致的损失，每停工或窝工一天和甲方未按合同的商定付款的，每逾期一天，按逾期未付款的 %支付违约金。
2、由于乙方因素逾期竣工的，每逾期一天，乙方按甲方已付款的 %向甲方支付违约金。
3、甲方未办理有关手续，强行规定乙方拆改原有建筑承重构造及共用设备管线，由此发生的损失或事故(涉及罚款)由甲方负责并担责任。
第七条 纠纷解决措施：
因工程质量双方发生争议时，双方协商解决或;当事人不肯通过协商、调解解决，或协商、调解不成时，可以根据本合同商定向向人民法院提起诉讼。
第八条 合同的变更和解除：
，双方必需严格遵守。任何一方需变更合同内容，应经协商一致后，重新签订补充合同。合同签订后施工前，一方如要终结合同，应以书面形式提出，并按合同总价款 10 %支付违约金，并办理终结合同手续。
，须向另一方以书面形式提出，经双方批准办理清算手续，签订终结合同合同，解除本合同。
：
(装修监理公司)进行协商工作。在未经第三方监理(装修监理公司)拟定状况下，甲方有权不支付乙方有关费用。
(装修监理公司)拟定，甲方必需根据商定支付乙方有关费用。
、停电等不可抗力或不可预见因素导致的工期延误，经双方拟定后可以顺延。
，超过5次部分每次甲方需支付乙方50元/天的劳务费。
，在接到甲方告知后48小时内必需达到现场。由于甲方使用不当或不可抗力或不可碰见因素导致的问题，甲方按实际发生费用支付乙方维修费用。
店面承包合同 ·建房承包合同 ·果园承包合同 ·渔业承包合同
第十条 附则
1、本合同经甲、乙双方签(盖章)后生效。
2、本合同签订后工程不得转包。
3、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。
4、合同有效期至_____________________。
5、水电工程保修_--年，过了保修期乙方来维护甲方应支付相应费用。
甲方签： 乙方签(盖章)：
年月日 年 月 日