1 / 13
文档名称:

建筑工程合同管理论文.docx

格式:docx   大小:18KB   页数:13页
下载后只包含 1 个 DOCX 格式的文档,没有任何的图纸或源代码,查看文件列表

如果您已付费下载过本站文档,您可以点这里二次下载

分享

预览

建筑工程合同管理论文.docx

上传人:wawa 2022/7/6 文件大小:18 KB

下载得到文件列表

建筑工程合同管理论文.docx

相关文档

文档介绍

文档介绍:建筑工程合同管理论文
  合同管理是建筑工程项目管理的核心,对于公司经济活动的开展和经济利益的取得,都有积极的意义。下面小编给大家分享建筑工程合同管理论文,大家快来跟小编一起欣赏吧。
  建筑工程合同管理论文篇一
  探讨建筑工程加大对合同履行情况的监督力度。检查内容包括三个方面:①监督各方,使之严格履约合同内容;②检查施工过程中的变动情况,例如工期设计、合同内容等,如有变更,应完善手续,以合同形式明确变更情况;③对合同执行过程进行重点监控,如当事人各方的来往函件、通知等文书,若存在违约问题,及时上报并解决。
  3 建筑工程施工合同管理案例分析
   案例概况
  某建筑工程为1栋12层框架结构的商住楼,建筑面积9950m2。业主已提供三通一平(指水通、电通、路通和场地平整),资金已到位,施工许可证已领取,基本具备开工条件。本工程采用直接与某股份公司议标,采用单价包干合同,按880元/m2单价包干。工程开工后工程基本顺利,6个月后上旬完成砌体工程后停工,停工原因是合同单价过低,在施工期间钢筋等主要材料价格上涨过快。由于该股份公司未考虑材料涨价风险,合同价格定得过低,建议业主按实际钢筋价格上涨水平调整合同单价。业主不同意,重新选定建筑公司进场施工,此股份公司最终诉诸于法律。
   合同管理案例具体分析
  本案例中施工单位因建工材料价格上涨,要求调整合同价格,经查在土建合同第六章中有以下规定:
  (1)本工程计费面积9950m2,按880元/m2单价包干,。
  (2)按国家规定应由乙方缴纳的各种税费已包含在本工程造价内由乙方负责缴纳。
  (3)在合同确定的施工图纸设计基础上,变更修改施工工程带来的费用变化在2%范围内时,结算时不予考虑;在超过2%时以及增加工程量(签证工程、图纸外、超出附件范围的工程)按以下取费标准:土建及安装均按当地三类工程总价下浮30%计取,材料差价按施工期当季度市场材料差价。条款未对材料价格上涨等合同价格影响因素作出明确规定,但考虑到本合同为单价包干合同,建筑面积按实际计算。价格上涨属于股份公司的风险,应在议标时考虑在包干单价中,且在签订合同过程中也无异议,故业主未同意此项索赔要求,原因是预算编制依据不合理,理由充分,在议标中股份公司是考虑自己的实力向业主作出了优惠,不能简单参照增加工程结算的办法,只能按合同单价水平。
  甲乙双方协商不成,最终乙方向当地人民法院提起诉讼,经当地人民法院审理,最终判决如下:甲乙双方终止合同。乙方可以按增加工程结算办法编制预算,但要考虑优惠比例,即考虑预算价与合同价的比值,同时按甲乙双方及监理确认的工程量计算,。
  甲方重新引入其他建筑公司,议标完成后,签订了剩余工程补充协议价,比原合同价要高,且在诉讼期间,浪费了时间,影响工程工期。因此,一定要加强合同管理,预测可能发生的情况,明确责任,以免发生合同纠纷。
  4 结束语
  随着中国房地产业的发展,建筑工程施工合同纠纷也越来越多,案情也愈加复杂。建筑工程施工合同是工程项目管理的重要内容之一,因此有必要对建筑工程施工合同纠纷及合同管理进行探讨与研究,加大对施工合同的管理力度,促进建筑行业的长期稳定发展。
  参考文献
  [1]姚流浩,[j].建筑技术开发,2022(02).
  [2][j].经营管理者,2022(17).
  [3][j].中外企业家,2022(22).
  作者简介:杨召昌(1979-),男,侗族,贵州镇远人,本科,工程师,主要从事工作和研究方向是建筑施工和企业管理。
点击下页还有更多>>>建筑工程合同管理论文
共2页: 上一页12下一页
  建筑工程合同管理论文篇二
  浅淡建筑工程合同管理
  摘要:合同管理是建筑工程项目管理的核心,工程管理的各方面工作都要围绕着这个核心来开展。本文主要对建筑工程项目合同管理问题进行探讨,并在合同管理方面提出建议,以供参考。
  关键词:建筑工程 合同管理 建议
  1 合同的重要性
  为加强合同管理,避免失误,提高经济效益,根据《合同法》及其他有关法规的规定,结合公司的实际情况,制订本制度。合同管理是企业管理的一项重要内容,搞好合同管理,对于公司经济活动的开展和经济利益的取得,都有积极的意义。各有关部门必须互相配合,共同努力,搞好公司以“重合同、守信誉”为核心的合同管理工作。
  2 建筑工程项目的合同管理普高存在的问题
   合同资质非法挂靠问题
  何