文档介绍：
办公室装修合同[五篇]
第一篇：办公室装修合同
办公室装修合同
发包人： 承包人：
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律
1. 坚持按图施工，随意一方不得随意变更设计，如遇下列状况给乙方造成损失，应由责任方负担。
（1） 发觉设计有错误或严峻不合理，乙方通知甲方后，甲方应在三天内与设计单位商定，发出变更设计文件，甲、乙双方签协后方准施工。
（2） 设计变更超出原设计标准或规模时，甲方必需按审批程序重新报批，甲、乙双方签协后方准施工。
（3） 如因甲方投资不足，不能刚好拨付工程进度款，造成中途停建、缓建，甲、乙双方应商定对在建工程做到平安到位，并由甲方担当乙方的经济损失。
（4） 如因乙方施工技术、质量和原材料不达标，造成中途停建、缓建，甲乙双方应商定对在建工程做到平安到位，并由乙方担当甲方的经济损失。
2. 乙方如遇到重要及困难的隐藏工程内容，可通知甲方共同验收，如甲方未按时参与，乙方可自行检查验收，甲方应予承认。
第六条：工程竣工验收及结算
1. 乙方在工程竣工前书面或口头通知甲方验收。
2. 甲方应在接到验收通知组织验收并在验收后出具工程验收证明。 3. 工程未阅历收，甲方提前运用，应视为甲方已确认工程合格，若运用后发觉质量问题，由甲方担当责任。
4. 乙方于工程竣工后，供应一年的免费修理服务，但不包含人为缘由造成的损坏部分。
第七条：工程平安生产、文明施工
1. 甲方对乙方担当的工程要做好平安交底，明确平安要求并进行监督检查，双方应按规定协商相关平安生产责任和治安消防事宜。
2. 乙方必需仔细贯彻平安生产、文明施工的规章制度，做好平安生产、文明施工教化工作，严格平安操作规程、文明施工要求及严格执行治安消防条例。
3. 工程在施工期间，乙方人员发生工伤和急病等，甲方有供应便利、帮助抢救义务，责任和费用均由责任方负担。
，如因施工不当引起的相关质量问题，由乙方担当甲方相应损失并修复，费用由乙方担当。
第八条：工程惩罚及仲裁
1. 按本工程合同工期拖延一天，按工程总造价的千分之二进行惩罚，工期惩罚待本工程竣工后一次结清。若因一方违约，由违约方担当合同价的30%的违约金。
2. 甲方拖延结算及付款，按国家现行有关规定执行。
3. 本合同在执行过程中发生合同纠纷，当事人双方应刚好协商，协商不成时，任何一方均可申请双方上级主管部门或建设主管部门进行调解，调解不成时可向工程所在地的仲裁委员会提请仲裁或者向工程所在地人民法院提起诉讼。
第九条：附则
1. 本合同未尽事宜，双方刚好协商增补条款，补充条款与本合同具有同等法律效力。
2. 本合同一式 贰 份，双方各执 壹 份。
3. 本合同经双方签字盖章后生效，工程竣工验收交付后保修期满，工程价款结清自动终止。
4. 本合同有效附件。 (一) 乙方供应平面图纸； (二) 工程预算书； (三) 补充条款； (四) 其他。
甲方（盖章）：
乙方（盖章）： 代理人：
代理人： 年
月
日
年
月
日 其次篇：办公室装修合同
办公大厅装修合同
发包人（甲方）： 承包人（乙方）：
依照《中华人民