文档介绍：钢结构包清工价格钢结构包清工合同范本
钢结构包清工合同范文1
建设单位（以下称甲方）：
施工单位（以下称乙方）：
按照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的原则，结合本工程具体情况，甲、乙双方协商签定本施工合同并及结算本工程工程款支付及结算方法
根据工程进度，分段付款。工程款支付，工程款分四阶段支付
乙方进入工地支付生活费。
工程量完成至钢结构进场安装后 5 天内支付总价的 20%
工程量完成至钢结构主体后 5 天内支付到总价的 50%;
工程量完成至钢结构维护结束后5 天内支付到总价的 70%;
竣工验收后 10 天内支付余款全部结算。
第 7 条争议双方应严格执行合同条款，并本着友好合作的精神，处理
合同期间的各类问题，尽量避免争议或纠纷。如果发生争议，按下列原则
处理：
1、双方发生争议，首先由双方的上级主管部门调解。在一方提出调
解要求后的 10 天内，双方应保证合同的继续执行。
2、双方接受调解结果，应在调解作出后2 天内执行。对调解的结果
不能接受，或由于一方不执行调解结果使调解结果无法执行，任何一方可
在调解作出 7 天后提请本工程所在地工商行政管理机关进行仲裁。如任何
一方不接受仲裁，可要求法院判决。
第 8 条违约如有违约，应按合同法的原则，由违约一方承担违约责任
并向对方支付总工程款的5%作为违约金。
第 9 条安全施工和文明施工
乙方应严格执行上级有关部门的安全生产规定，因施工造成工伤事故
由乙方负责。乙方应根据本工程的员工作好安全、文明施工教育。乙方应
严格执行上级有关部门的文明施工规定，否则发生的一切费用及造成的损
失由乙方负责。
第 10 条不可抗力
因不可抗力，工程造成工期延误和工程破坏，双方另行协商处理。
第 11 条合同的生效和终止
本合同自双方盖章之日起生效，至保修期满后终止。
第 12 条合同份数
本合同正本一式二份，双方各执一份。
本合同副本一式四份，双方各执二份。
甲方（公章）：乙方（公章）：
法定代表人（签字）：法定代表人（签字）：
年月日年月日
钢结构包清工合同范文2
发包方（甲方）：
承包方（乙方）：
根据中华人民共和国《合同法》、《建筑法》、《建设工程质量管理
条例》、《民法通则》等相关法律、法规，经甲、乙双方协商一致，订立
本合同。
第一条工程概况
一、工程名称：泰兴市恒源华康医药塑料有限公司河失厂区
二、工程地点：江苏省泰兴市河失镇
三、工程内容：泰兴市恒源华康医药塑料有限公司钢结构厂房制作安装
四、承包方式：清工，包安全
第二条工程承包范围
一、承包范围：主钢结构系统、墙面系统、屋面系统、门窗工程、油
漆、设计费、审图费等所需的技术人员和施工劳动力
二、本工程钢结构建筑面积： 1044平方米（58 米长， 18米宽）
第三条清包工费
本工程定价方式为元 / 平方米 ;
固定总价约为人民币：元，（大写）本合同双方当事人特别明确：制作
安装费、设计费、搬运费、管理现场经费以及其他工程劳力所产生费用，
且不因情况的变化而改变。承包方需开票。
第四条工程价款的支付与结算
一、工程款支付：
1、，支付
2、，支付