文档介绍:建筑拆除工程合同
建筑拆除工程合同范本1
甲方:
乙方:
依照《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定,甲乙双方本着同等互利、共同发展的原则,结合本拆除工程的详细状况,为明确责任,协作协作,确保拆除工作质量及平安,统一标识,戴平安帽。
(3)乙方应保证施工现场内、外清洁卫生,交通道路畅通。
(4)乙方应保证在用市政、公用设施完好、畅通。
(5)乙方帮助甲方办理拆除备案手续。
(6)在拆迁工地周边应当设置2米以上硬质密闭围挡。
(7)本工程不允许采纳爆破拆除,只能采纳人工或机械(离民居30米以内的非住宅物业必需采纳人工拆除),做好民居房屋平安防护措施及因拆除时产生的振动,可能对周边房屋有影响,开工前必需对周边房屋进行观测记录,保存原始资料。若乙方违反操作规程,导致损坏民居房屋的赔偿责任由乙方担当。
(8)中标单位不能在夜间施工。施工期间必需保证不影响周边居民的正常生活。
第九条 违约责任
1、本工程由甲方及相关的质量监督管理部门按国家颁发的现行有关验收标准和验收规范进行验收评定,必需达到合格的质量标准,若未能达到该标准,则工程不予以验收,乙方须对存在的质量缺陷问题刚好进行修整并担当相关的费用,若由此导致工期延误还须按工期延误赔偿标准向发包人支付赔偿费。
2、施工期内发包人将对乙方的日常管理维护工作进行定期和不定期的抽验,如发觉乙方服务未到位,发包人向乙方发出限期维护通知书,乙方须在限期内整改完成,若乙方未在限期内进行维护或者未完成维护工作的,发包人有权另行托付管养或者修理单位施工,所支出的费用发包人有权在乙方的履约担保金中扣减。
3、工期误期赔偿费
(1)本招标工程要求乙方按中标工期完成。
(2)若因乙方缘由造成工期延误的,则工期每延误一天,甲方将对其收取违约金。违约金额为:工期每延迟一天1000元,违约金在履约担保金里扣减。若乙方在施工中途未经甲方同意停工超过10天的,则视为单方面解除合同,履约担保金不予退还,甲方有权追索乙方因停工而造成的损失。若因甲方缘由造成工期延误的,工期相应后延。因不行抗力的缘由造成的工期延误,应在不行抗力事务结束之日起15天内经甲方签证认可后,工期可相应顺延,双方办理同意顺延工期手续。
(3)若乙方平安管理不到位,存在平安隐患的,甲方或建设行政主管部门发出限期整改通知书。对拒不整改或整改后没有告之甲方或建设行政主管部门的每次罚款1000元,累计后在履约担保金里扣减。
(4)施工人员在高空作业必需系平安带和戴平安帽,如发觉没有按要求佩戴好平安带和平安帽的每人每次罚款1000元(以照相为准),累计后在履约担保金里扣减。
第十条 争议的解决
凡有关本合同或执行本合同发生的争议,应经过友好协商解决;若不能协商解决,则提交南海区人民法院提起诉讼。
第十一条 不行抗力
1、不行抗力是指斗争、严峻火灾、水灾、台风、地震等人力不行抗拒的因素引起的延误和影响。
2、当甲方或乙方因不行抗力的影响不能履行合同义务时,履行合同的时间将予以顺延,延长期与不行抗力影响期相同,但拆除费不会因此而变更。
3、不行抗力发生后,双方应努力实行必要措施,亲密协作削减不行抗力的影响。不行抗力的影响消退后应马上通知另一方。
4、甲、乙任何一方如确因不行抗力的'缘由,不能履行本合同时,应刚好向对方通知不能履行或须延期履行、部分履行合同的理由。在取得对方认可后,本合同可以不履行或延期履行或部分履行,并免予担当违约责任。
第十二条 合同生效
1、本合同自双方签章之日起生效。
2、本合同所订一切条款,甲、乙任何一方不得擅自变更或修改。
3、本合同在执行期间,甲乙双方应本着相互信任、相互协作的原则,对拆迁中出现的问题主动协商解决。如有未尽事宜,需由甲乙双方协商,另订补充协议附于本合同之内,全部补充协议在法律上均与本合同有同等效力。
4、本合同一式捌份,甲方执陆份,乙方执贰份,具有同等法律效力。
第十三条 其他约定条款
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
建筑拆除工程合同范本2
发包方(甲方):
联系地址:
代表人:
电话(传真):
邮政编码:
承包方(乙方):
联系地址:
代表人:
电话(传真):
邮政编码:
鉴于:
甲乙双方就甲方所属的×××××××建筑物拆除工程承包